Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktorius įsakymas dėl prekių ir paslaugų viešųj

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO 2004 m. gruodžio 31 d. Nr. 1S-83 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 123-557) 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu, tvirtinu Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijas (pridedama).

DIREKTORIUS RIMGAUDAS VAIČIULIS PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-83 Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijos 1. Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos trumpalaikio Phare Dvynių projekto „Pasiruošimas viešųjų pirkimų Acquis įgyvendinimui“ Nr. 2003/004-341.08.02.01 metu ir skirtos padėti perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų specialistams parengti prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių projektus.

1.1.1. Sutartis reiškia Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimą, įformintą Sutarties formoje ir pasirašytą abiejų šalių, su visais priedais ir priedėliais bei visais kitais dokumentais, į kuriuos Sutartyje daromos nuorodos.

1.1.2. Sutarties kaina reiškia Tiekėjui pagal šią Sutartį mokamą kainą už visų jo sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą.

1.1.3. Prekės reiškia visą įrangą, mašinas ir/ar kitas medžiagas, kurias Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui pagal šią Sutartį.

1.1.4. Paslaugos reiškia su Prekių tiekimu susijusias paslaugas, tokias kaip transportavimas ir draudimas bei visos kitos papildomos paslaugos, tokios kaip montavimas, paleidimas, techninės pagalbos teikimas, mokymai ir kiti panašaus pobūdžio Tiekėjo įsipareigojimai pagal šią Sutartį.

1.1.5. BSS reiškia šioje dalyje pateikiamas Bendrąsias sutarties sąlygas.

1.1.6. SSS reiškia Specialiąsias sutarties sąlygas.

1.1.7. Pirkėjas – organizacija, perkanti SSS nurodytas Prekes.

1.1.8. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis ar privatus asmuo arba viešasis ar privatusis juridinis asmuo, ar tokių asmenų grupė, tiekiantis Prekes ir teikiantis paslaugas, nurodytas SSS, pagal šią Sutartį.

1.1.9. Kokybės planas reiškia dokumentą, nustatantį specialią kokybės praktiką, išteklius ir veiklų, susijusių su šia Sutartimi ir Prekėmis, grafiką ir seką, kaip nurodyta priede Nr. X. Kokybės planas parengiamas pagal _________ standartą.

1.1.10. Techninė specifikacija reiškia dokumentą, nustatantį reikalavimus priede nurodytoms prekėms.

1.1.11. Reikalavimų grafikas reiškia dokumentą, nustatantį prekių pristatymo grafiko reikalavimus.

1.1.12. Projekto vieta, jeigu tinkama, reiškia vietą ar vietas, nurodytas SSS.

1.1.13. Diena reiškia kalendorinę dieną.

1.1.14. Korupcija reiškia bet kokio vertingo daikto siūlymą, davimą, gavimą ar mėginimą gauti, siekiant paveikti valstybės pareigūno veiksmus pirkimų procese ar vykdant sutartį.

1.1.15. Kyšininkavimas – valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmęs, pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį, reikalavęs ar provokavęs jį duoti už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus.

1.1.16. Papirkimas – tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui už pageidaujamą teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, arba tarpininkui siekdamas tų pačių rezultatų.

1.1.17. Sukčiavimas reiškia melagingų faktų pateikimą, siekiant daryti įtaką pirkimų procesui ar sutarties vykdymui Pirkėjo nenaudai. Sukčiavimo sąvoka taip pat apima konkurso dalyvių išankstinį susitarimą (prieš pateikiant pasiūlymus ar po to), siekiant nustatyti dirbtinai nekonkurentines pasiūlymų kainas ir neleisti Pirkėjui pasinaudoti laisvos ir atviros konkurencijos privalumais.

4.2. Reikalui esant, didesnių pirkimų sutartyse gali būti papildomai nurodytos šios sąlygos:

4.2.1. Teikėjo veikla ir Kokybės planas turi atitikti ______________ (standartą).

4.2.2. Tiekėjo kokybės užtikrinimo tarnyba patikrina Prekes jų gamybos metu, vadovaujantis įvertinimų planu, patvirtintu Pirkėjo ir sudarančiu 4.2 p. paminėto Kokybės plano dalį.

5.2. Be išankstinio Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali naudotis jokiais dokumentais ar informacija, išvardyta BSS 5.1 p., išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslais.

5.3. Bet kokie dokumentai, išvardyti BSS 5.1 p., išskyrus pačią Sutartį, lieka Pirkėjo nuosavybe ir Pirkėjo reikalavimu turi būti grąžinti (grąžinant visas kopijas), Tiekėjui užbaigus vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Šalis, gaunanti tokius dokumentus, neturi teisės jų naudoti ar atskleisti su jais susijusios informacijos jokioms trečiosioms šalims be dokumentus pateikiančios šalies sutikimo.

5.4. Tiekėjas tinkamu metu pateikia Pirkėjui visus brėžinius, instrukcijas ir kitus duomenis bei dokumentus, susijusius su Sutartimi, kurių Pirkėjui reikia Prekėms instaliuoti, remontuoti, aptarnauti ar naudoti. Pirkėjas pasilieka jam pateiktus dokumentus.

5.5. Platinant Prekes rinkoje, Tiekėjui taip pat draudžiama naudotis kuria nors sutarties dalimi ar Pirkėjo vardu be išankstinio Pirkėjo sutikimo.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės suma mokama Pirkėjui kaip kompensacija už bet kokius nuostolius, kylančius dėl Tiekėjo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo.

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė išreiškiama Sutarties valiuta arba Pirkėjui priimtina laisvai konvertuojama valiuta ir išduodama viena iš žemiau nurodytų formų:

7.3.1. banko arba draudimo bendrovės garantija (jei sutarties įvykdymą užtikrina valstybės, kuriose nepraktikuojamas pastarasis prievolės užtikrinimo būdas, organizacijos, sutarties įvykdymą galima užtikrinti neatšaukiamu akredityvu, išduotu banko ar draudimo bendrovės Pirkėjui priimtinoje užsienio šalyje, konkurso dokumentacijoje nurodyta forma ar kita Pirkėjui priimtina forma);

7.3.2. laidavimas;

7.3.3. netesybos.

7.4. Pirkėjas sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Tiekėjui ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų po Tiekėjo įsipareigojimų, įskaitant visus garantinius įsipareigojimus, pagal Sutartį vykdymo užbaigimo dienos, jeigu SSS nenurodyta kitaip.

8.2. Patikrinimai ir bandymai gali būti atliekami Tiekėjo ar kitose patalpose, prekių pristatymo vietoje ir/ar galutinėje Prekių paskirties vietoje. Jeigu patikrinimai ir bandymai vykdomi Tiekėjo ar kitose patalpose, Pirkėjo atstovams nemokamai suteikiamos visos priemonės ir pagalba vadovaujantis protingumo principu, taip pat ir brėžiniai bei gamybos duomenys. Abi šalys padengia atitinkamų savo atstovų, dalyvaujančių patikrinime, išlaidas. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad pardavėjas atlygintų patikrinimo išlaidas, jei patikrinimo metu nustatyta, kad prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų.

8.3. Jeigu kokios nors patikrintos ar išbandytos Prekės neatitinka Specifikacijos reikalavimų, Pirkėjas gali atsisakyti Prekių ir Tiekėjas kuo greičiau turi be jokių papildomų Pirkėjo mokėjimų pakeisti arba suremontuoti netinkamas prekes, ar atlikti pakeitimus, reikalingus, kad Prekės atitiktų Specifikacijos reikalavimus.

8.4. Jeigu to negalima padaryti per suderintą patikrinimų laikotarpį, šis laikotarpis pratęsiamas Pirkėjo sutikimu arba nutraukiamas jo nurodymu. Tiekėjas atlygina Pirkėjui pastarojo personalo, dalyvaujančio pratęstuose ar naujuose patikrinimuose, kelionių ir pragyvenimo išlaidas.

8.5. Pirkėjo teisė patikrinti, išbandyti ir, esant reikalui, atmesti Prekes po jų pristatymo į Pirkėjo šalį jokiu būdu neapribojama ir nedingsta dėl to, kad Prekės buvo patikrintos, išmėgintos ir perduotos Pirkėjui ar jo atstovams iki Prekių išsiuntimo iš jų kilmės šalies.

8.6. BSS 8 str. Nuostatos neatleidžia Tiekėjo nuo jokių garantijų ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

9.2. Išorinis ir vidinis pakavimas, ženklinimas ir dokumentai turi griežtai atitikti specialius reikalavimus, aiškiai numatytus Sutartyje, taip pat ir papildomus reikalavimus, jeigu tokių yra, nurodytus SSS, ir bet kokiose vėlesnėse Pirkėjo instrukcijose.

10.2. Šioje Sutartyje „EXW,“ „FOB,“ „FCA,“ „CIF,“ „CIP“ ir kitų komercinių terminų, naudojamų šalių įsipareigojimams apibūdinti, reikšmės yra tokios pačios, kaip nurodyta aktualioje Incoterms redakcijoje, išleistoje Tarptautinių prekybos rūmų (Paryžiuje).

10.3. Tiekėjo pateikiami dokumentai nurodomi SSS.

11.2. Nuosavybės teisės Pirkėjui pereina rizikos perdavimo momentu.

12.2. Jeigu Pirkėjas reikalauja, kad Prekės būtų pristatytos CIF ar CIP sąlygomis, Tiekėjas organizuoja ir apmoka krovinio draudimą, nurodydamas naudos gavėju Pirkėją. Jeigu pristatymas vykdomas FOB ar FCA sąlygomis, už draudimą atsakingas Pirkėjas.

13.1.1. tiekiamų Prekių surinkimas ar paleidimas vietoje ar šių darbų priežiūra;

13.1.2. įrankių, reikalingų tiekiamoms Prekėms surinkti ir/ar eksploatuoti, tiekimas;

13.1.3. detalių naudojimo ir eksploatavimo vadovų pateikimas kiekvienai atskirai tiekiamų Prekių daliai;

13.1.4. tiekiamų Prekių priežiūra, eksploatavimas ir/ar remontas šalių suderintu laikotarpiu su sąlyga, kad šios paslaugos neatleidžia Tiekėjo nuo jokių garantinių įsipareigojimų pagal šią Sutartį; ir 13.1.5. Pirkėjo personalo apmokymas Tiekėjo gamybinėse patalpose ir/ar vietoje tiekiamų Prekių surinkimo, paleidimo, naudojimo, eksploatavimo ir/ar remonto srityje.

14.1.1. atsargines dalis, kurias Pirkėjas pasirenka pirkti iš Tiekėjo, su sąlyga, kad toks pasirinkimas neatleidžia Tiekėjo nuo jokių garantinių įsipareigojimų pagal šią Sutartį;

14.1.2. jeigu atsarginių dalių gamyba nutraukiama:

14.1.2.1. Pirkėjui turi būti iš anksto pranešta apie ketinimą nutraukti gamybą. Toks pranešimas turi būti perduotas prieš pakankamai laiko, kad Pirkėjas galėtų nusipirkti reikiamų dalių; ir 14.1.2.2. nutraukus minėtą gamybą, Pirkėjo prašymu Tiekėjas turi nemokamai pateikti Pirkėjui atsarginių dalių projektus, brėžinius ir specifikacijas.

15.2. Ši garantija galioja dvylika (12) mėnesių po Prekių ar bet kurios jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, pristatymo ir priėmimo galutinėje paskirties vietoje, nurodytoje Sutartyje, arba aštuoniolika (18) mėnesių po jų išsiuntimo iš uosto ar vietos kilmės šalyje, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis baigiasi anksčiau, jeigu SSS nenurodyta kitaip.

15.3. Pirkėjas nedelsdamas praneša Tiekėjui raštu apie bet kokias pretenzijas, kylančias pagal šią garantiją.

15.4. Gavęs 15.3 punkte nurodytą pranešimą, Tiekėjas per SSS nurodytą laikotarpį ir protingus terminus pataiso ar pakeičia defektų turinčias Prekes ar jų dalis nemokamai, išskyrus priklausomai nuo konkrečių sąlygų suremontuotų ar pakeistų Prekių ar jų dalių pristatymo šalies viduje iš EXW ar įvežimo uosto ar vietos iki galutinės paskirties vietos išlaidas.

15.5. Jeigu Tiekėjas, gavęs pranešimą, neištaiso defekto(-ų) per SSS nurodytą laikotarpį, Pirkėjas gali imtis reikiamų savo teisių gynybos priemonių Tiekėjo rizika ir sąskaita, ir nepažeidžiant jokių kitų teisių, kurias Pirkėjas turi Tiekėjo atžvilgiu pagal šią Sutartį.

15.6. Jeigu Prekės yra pakeičiamos arba Prekių dalys yra suremontuojamos ar pakeičiamos šios garantijos pagrindu, pakeistoms ar suremontuotoms prekėms ar jų dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis nuo jų priėmimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratęsiamas laikotarpiu, kuriuo Prekių nebuvo galima naudoti dėl defekto. Tačiau garantinis laikotarpis negali būti daugiau kaip du kartus ilgesnis už 15.2 p. nurodytą laikotarpį, jeigu nesusitarta arba 15.7 p. nenumatyta kitaip.

15.7. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekėjas turi pašalinti defektus visose Prekėse, pristatytose pagal šią Sutartį.

16.2. Tiekėjas pateikia Pirkėjui raštišką prašymą(-us) sumokėti kartu su važtaraščiu, kuriame priklausomai nuo konkretaus atvejo, aprašomos pristatytos Prekės ir suteiktos Paslaugos, ir dokumentais, pateikiamais pagal BSS 10 str.

16.3. Pirkėjas nedelsdamas atlieka mokėjimus per SSS nurodytą terminą po Prekių pristatymo ir priėmimo bei Tiekėjo važtaraščio ar pareikalavimo gavimo. Privaloma išankstinių mokėjimų sąlyga yra ta, kad Pirkėjui tinkamu laiku būtų pateiktas priimtinas užtikrinimas.

16.4. Tiekėjui pagal šią Sutartį atliekamų mokėjimų valiuta ar valiutos yra nurodomos SSS, laikantis tokio bendro principo: mokėjimas atliekamas tokia valiuta ar valiutomis, kuria buvo prašoma atlikti mokėjimą Tiekėjo pasiūlyme.

16.5. Visi mokėjimai atliekami valiuta ar valiutomis, nurodytomis SSS pagal BSS 16.4 str.

16.6. Jeigu Sutartyje numatyti išankstiniai Pirkėjo mokėjimai arba jeigu Pirkėjas turi pateikti Tiekėjui žaliavas ar priedus iki išankstinio mokėjimo ar žaliavų, ar priedų pateikimo, Tiekėjas pateikia Pirkėjui užtikrinimą. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta arba kita Pirkėjui priimtina laisvai konvertuojama valiuta viena iš toliau nurodytų formų:

16.6.1. banko arba draudimo bendrovės garantija (jei sutarties įvykdymą užtikrina valstybės, kuriose nepraktikuojamas pastarasis prievolės užtikrinimo būdas, organizacijos, sutarties įvykdymą galima užtikrinti neatšaukiamu akredityvu, išduotu gerą reputaciją turinčio banko ar draudimo bendrovės Pirkėjui priimtinoje užsienio šalyje, pirkimo dokumentuose nurodyta forma ar kita Pirkėjui priimtina forma); arba 16.6.2. laidavimas ir netesybos.

16.7. Užtikrinimo suma turi būti lygi išankstinio mokėjimo arba pateiktų žaliavų, arba priedų vertei plius penkiolika procentų (15 %) nuo tos vertės, jeigu SSS nenurodyta kitaip.

16.8. Užtikrinimo galiojimas baigiasi Tiekėjui įvykdžius visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau jokiu būdu ne anksčiau kaip po vieno mėnesio po Sutartyje nustatyto prekių pristatymo termino pabaigos. Jeigu pristatymas vėluoja, Tiekėjas turi pratęsti pateiktos garantijos galiojimo terminą.

16.9. Jeigu Pirkėjas atliko išankstinį mokėjimą ar pateikė Tiekėjui žaliavas ar priedus, nutraukus Sutartį, Tiekėjas turi grąžinti Pirkėjui iš anksto sumokėtą sumą su palūkanomis, kurių metinė norma nurodoma SSS, skaičiuojant nuo išankstinio mokėjimo atlikimo dienos iki jo grąžinimo dienos, ir taip pat grąžinti jam pateiktas žaliavas ar priedus, arba kompensuoti Pirkėjui jų vertę galiojančiomis kainomis ir visais atvejais sumokėti aukščiau nurodytas palūkanas.

18.1.1. pakeisti brėžinius, projektus ar specifikacijas, jeigu pagal Sutartį tiekiamos Prekės yra specialiai gaminamos Pirkėjui;

18.1.2. pakeisti transportavimo ar pakavimo būdą;

18.1.3. pakeisti pristatymo vietą; ir/ar 18.1.4. pakeisti Tiekėjo teikiamas paslaugas.

18.2. Jeigu dėl tokių pakeitimų padidėja ar sumažėja išlaidos ar laikas, reikalingas Tiekėjui įvykdyti kurias nors Sutarties nuostatas, pristatymų grafikas atitinkamai pakoreguojamas ir Sutartis atitinkamai pakeičiama. Bet kokios Tiekėjo pretenzijos dėl šiame punkte numatytų pakeitimų turi būti pareikštos per trisdešimt (30) dienų nuo Pirkėjo nurodymų atlikti pakeitimus gavimo dienos ar per kitą Šalių sutartą terminą.

18.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu arba vėliau Tiekėjui tampa žinomos ypatingos sąlygos arba jis atlieka pakeitimus ar patobulinimus, turinčius ar galinčius turėti įtakos Prekių naudojimui, veikimui, eksploatavimui, sandėliavimui ar mokymams, Tiekėjas nedelsdamas praneša tokią informaciją Pirkėjui ir Sutarties šalys kartu susitaria dėl galimų Prekių, tiekiamų pagal šią Sutartį, pakeitimų.

20.2. Pirkėjui turi būti nedelsiant pranešta apie bet kokius esminius Tiekėjo pasikeitimus, tuo pačiu patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

22.2. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku pristatyti Prekes ar suteikti Paslaugas, Tiekėjas nedelsdamas praneša Pirkėjui raštu apie vėlavimo faktą, numatomą vėlavimo trukmę ir priežastis. Per protingą laikotarpį po Tiekėjo pranešimo gavimo Pirkėjas įvertina padėtį ir gali savo nuožiūra pratęsti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, numatant netesybas arba ne, ir tokiu atveju šalys turi patvirtinti įsipareigojimų vykdymo pratęsimą, atlikdamos Sutarties pakeitimus.

22.3. Išskyrus BSS 25 str. nurodytą atvejį, Tiekėjo vėlavimas įvykdyti Prekių tiekimo įsipareigojimus įpareigoja Tiekėją atlyginti nuostolius pagal BSS 23 str., jeigu dėl įsipareigojimų vykdymo pratęsimo nesusitariama pagal BSS 22.2 p., kai nėra numatomos netesybos.

24.1.1. jeigu Tiekėjas nepristato visų Prekių ar jų dalies per Sutartyje nurodytus terminus ar jų pratęsimo laikotarpį, Pirkėjo suteiktą pagal BSS 22 str.; arba 24.1.2. jeigu Tiekėjas neįvykdo bet kokių kitų esminių sutartinių įsipareigojimų;

24.1.3. jeigu Tiekėjas, Pirkėjo vertinimu, konkuruodamas dėl Sutarties ar ją vykdydamas užsiima kyšininkavimu ar sukčiauja.

24.2. Jeigu Pirkėjas nutraukia Sutartį pagal BSS 24.1 p. nuostatas, Pirkėjas gali jam tinkančiomis sąlygomis ir būdu nusipirkti Prekes ir Paslaugas, panašias į tas, kurių Tiekėjas nepristatė ar nesuteikė, ir Tiekėjas turės padengti nupirktų prekių ir paslaugų kainų skirtumą.

27.2. Pirkėjas turi priimti Prekes, kurios yra užbaigtos ir parengtos išsiuntimui per trisdešimt (30) dienų (jei Šalys nesusitarė kitaip) po to, kai Tiekėjas gauna pranešimą apie Sutarties nutraukimą, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir kainomis. Likusių prekių atžvilgiu Pirkėjas gali pasirinkti:

27.2.1. kad Prekių partija būtų sukomplektuota ir pristatyta Sutartyje numatytomis sąlygomis ir kainomis; ir/arba 27.2.2. atsisakyti likusių Prekių ir sumokėti Tiekėjui sutartą sumą už dalį patiektų Prekių ir suteiktų Paslaugų bei už anksčiau Tiekėjo nupirktas medžiagas ir dalis.

28.2. Jeigu šalims nepavyksta išspręsti ginčų ar nesutarimų dvišalių derybų būdu per trisdešimt (30) dienų, Pirkėjas arba Tiekėjas gali pranešti kitai šaliai apie savo ketinimą pradėti arbitražinį nagrinėjimą dėl ginčo esmės, kaip nurodyta toliau, tačiau joks arbitražo teismas šiuo klausimu negali būti pradėtas be tokio pranešimo perdavimo.

28.2.1. Bet kokie ginčai ar nesutarimai, dėl kurių perduodamas pranešimas apie ketinimą pradėti arbitražo procedūras pagal šį straipsnį, galutinai sprendžiamas arbitraže. Ginčo sprendimas arbitraže gali prasidėti iki Prekių pristatymo pagal Sutartį arba po to.

28.2.2. Arbitražo procesas vykdomas Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo nustatyta tvarka arba pagal Tarptautinio komercinio arbitražo taisykles priklausomai nuo Šalių susitarimo, įtvirtinto SSS.

28.3. Nežiūrint jokių pateiktų nuorodų į arbitražą, 28.3.1. šalys ir toliau vykdo savo atitinkamus įsipareigojimus pagal Sutartį, jeigu nesusitarta kitaip; ir 28.3.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui visas jam priklausančias sumas.

32.2. Pranešimas įsigalioja nuo jo pristatymo dienos ar pranešime nurodytos įsigaliojimo datos priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau.

33.2. Vietos Tiekėjas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, muitus, licencijų mokesčius pan., taikomus iki Sutartyje numatytų Prekių pristatymo Pirkėjui. ______________ Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų 2 priedas SPECIALIOSIOS PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS Turinys 1. Sąvokų apibrėžimai (BSS 1 str.) 2. Sutartiniai įsipareigojimai (BSS 3 str.) 3. Sutarties vykdymo garantija (BSS 7 str.) 4. Patikrinimai ir bandymai (BSS 8 str.) 5. Pakavimas (BSS 9 str.) 6. Pristatymas ir dokumentai (BSS 10 str.) 7. Draudimas (BSS 12 str.) 8. Susijusios paslaugos (BSS 13 str.) 9. Atsarginės dalys (BSS 14 str.) 10. Garantija (BSS 15 str.) 11. Apmokėjimas ir išankstinio mokėjimo garantija (BSS 16 str.) 12. Kainos (BSS 17 str.) 13. Netesybos (BSS 23 str.) 14. Ginčų sprendimo tvarka (BSS 28 str.) 15. Sutarties kalba (BSS 30 str.) 16. Taikomi įstatymai (BSS 31 str.) 17. Pranešimai (BSS 32 str.) 18. Taikymas ir priedai (BSS 2 str.) [PASTABA! Jeigu reikia, nurodymai, kaip užbaigti Specialiąsias sutarties sąlygas, pateikiami pastabų forma kursyvu. Jeigu sąlyga nesudėtinga, ji pateikiama kaip pavyzdys, o Pirkėjas turi ją suformuluoti specialiai kiekvienam pirkimui.] 1. Sąvokų apibrėžimai (BSS 1 str.) Pirkėjas yra:

Tiekėjas yra:

Sąlygos pavyzdys (CIF sąlygos) 6.1. Išsiuntęs Prekes, Tiekėjas praneša Pirkėjui ir Draudimo bendrovei elektroniniu paštu ar faksu visas krovinio detales, nurodydamas Sutarties numerį, Prekių aprašymą, kiekį, laivą, konosamento numerį ir datą, pakrovimo uostą, išsiuntimo datą, iškrovimo uostą ir pan. Tiekėjas išsiunčia Pirkėjui paštu toliau nurodytus dokumentus, o jų kopijas – Draudimo bendrovei:

6.1.1. Tiekėjo sąskaitų kopijas, kuriose pateiktas Prekių aprašymas, kiekis, vieneto kaina ir bendra suma;

6.1.2. apyvartinių, švariųjų, į laivą priimto krovinio konosamentų, pažymėtų „frachtas apmokėtas“, originalą ir _____ kopijas bei neapyvartinių konosamentų kopijas;

6.1.3. pakavimo sąrašo kopijas, nurodant kiekvienos pakuotės turinį; draudimo liudijimą;

6.1.4. Gamintojo ir Tiekėjo garantijos liudijimą;

6.1.5. patikrinimo pažymą, išduotą paskirtos inspekcijos, ir Tiekėjo gamyklos patikrinimo ataskaitą; ir 6.1.6. kilmės liudijimą.

6.2. Pirkėjas turi gauti aukščiau nurodytus dokumentus ne vėliau kaip vieną savaitę iki Prekių atvykimo į paskirties uostą ar vietą, ir jeigu Pirkėjas šių dokumentų negauna laiku, Tiekėjas atsako už bet kokias pasekmines išlaidas. [Priklausomai nuo pasirinktų Incoterm sąlygų nurodomi kiti panašūs dokumentai.] Jeigu Prekės tiekiamos Pirkėjo šalies viduje:

Sąlygos pavyzdys (EXW sąlygos) 6.3. Pateikęs Prekes vežėjui, Tiekėjas praneša apie tai Pirkėjui ir paštu, elektroniniu paštu ar faksu išsiunčia Pirkėjui šiuos dokumentus:

6.3.1. Tiekėjo sąskaitų kopijas, kuriose pateiktas Prekių aprašymas, kiekis, vieneto kaina ir bendra suma;

6.3.2. važtaraštį, geležinkelio ar sunkvežimio kvitą;

6.3.3. Gamintojo ir Tiekėjo garantijos liudijimą;

6.3.4. patikrinimo pažymą, išduotą paskirtos inspekcijos, ir Tiekėjo gamyklos patikrinimo ataskaitą; ir 6.3.5. kilmės liudijimą.

6.4. Pirkėjas turi gauti aukščiau nurodytus dokumentus iki Prekių atvykimo, ir jeigu Pirkėjas šių dokumentų negauna laiku, Tiekėjas atsako už bet kokias pasekmines išlaidas.

Sąlygos pavyzdys BSS 14.1 p. – Tiekėjas turi turėti pakankamai atsargų greitai susidėvinčių Prekių dalių tiekimui iš sandėlio užtikrinti. Kitos atsarginės dalys ir komponentai tiekiami maksimaliai skubiai, bet ne vėliau kaip per šešis (6) mėn. nuo užsakymo pateikimo ir akredityvo atidarymo dienos.

10.1.1. savo sąskaita atlikti tokius Prekių ar bet kokių jų dalių pakeitimus, pataisymus ir/ar papildymus, kokių reikia, kad Sutartyje nurodytų garantijų sąlygos būtų įvykdytos, ir atlikti papildomus veikimo/eksploatavimo bandymus pagal SSS 4 str., arba 10.1.2. sumokėti Pirkėjui netesybas dėl sutartinių garantijų nevykdymo. Netesybų dydis yra (______).

10.2. Defektų ištaisymo terminas garantinio laikotarpio metu (atsižvelgiant į BSS 15.4 ir 15.5 p.) yra:

Apmokėjimas už Prekes ir Paslaugas, tiekiamas iš Pirkėjo šalies:

11.1. Apmokėjimas už Prekes ir Paslaugas, tiekiamas iš Pirkėjo šalies, vykdomas ___________ [valiuta] tokiomis sąlygomis:

11.1.1. Išankstinis apmokėjimas: Dešimt (10) procentų Sutarties kainos sumokama per trisdešimt (30) dienų nuo Sutarties pasirašymo, pateikus paprastą kvitą ir banko garantiją tokios sumos ekvivalentui, plius penkiolika procentų (15 %), galiojančią vieną mėnesį po Prekių pristatymo, konkurso dokumentuose nurodyta forma ar kita Pirkėjui priimtina forma.

11.1.2. Pristačius Prekes: Aštuoniasdešimt (80) procentų Sutarties kainos sumokama gavus Prekes ir pateikus dokumentus, nurodytus BSS 10 str.

11.1.3. Priėmus prekes: Likusieji dešimt (10) procentų Sutarties kainos sumokami Tiekėjui per trisdešimt (30) dienų nuo Pirkėjo išduoto atitinkamo Prekių pristatymo priėmimo akto dienos.

Apmokėjimas už Prekes, tiekiamas iš užsienio:

11.2. Apmokėjimo užsienio valiuta dalis vykdoma () [Sutarties kainos valiuta] tokiomis sąlygomis:

11.2.1. Išankstinis apmokėjimas: Dešimt (10) procentų Sutarties kainos sumokama per trisdešimt (30) dienų nuo Sutarties pasirašymo, pateikus sąskaitą ir banko garantiją tokios sumos ekvivalentui, plius penkiolika procentų (15 %), galiojančią vieną mėnesį po Prekių pristatymo, konkurso dokumentuose nurodyta forma ar kita Pirkėjui priimtina forma.

11.2.2. Išsiuntus Prekes: Sumokama aštuoniasdešimt (80) procentų išsiųstų Prekių Sutarties kainos, pateikus dokumentus, nurodytus BSS 10 str.

11.2.3. Priėmus prekes: Dešimt (10) procentų išsiųstų Prekių Sutarties kainos sumokami Tiekėjui per trisdešimt (30) dienų nuo Prekių gavimo dienos, pateiktus sąskaitą ir Pirkėjo išduotą Prekių priėmimo aktą.

11.3. Apmokėjimo vietos valiuta dalis vykdoma __________ [valiuta] per trisdešimt (30) dienų nuo sąskaitos ir ją patvirtinančios Pirkėjo išduotos pažymos, kad Prekės buvo pateiktos ir visos kitos Sutartyje numatytos Paslaugos buvo suteiktos, pateikimo dienos.

11.4. Išankstinio mokėjimo grąžinimas ir žaliavų bei priedų grąžinimas nutraukus Sutartį.

BSS 16.9 p. – Jeigu Pirkėjas atliko išankstinį mokėjimą arba pateikė Tiekėjui žaliavas ar priedus, nutraukus Sutartį, Tiekėjas turi grąžinti išankstinio mokėjimo sumą ir sumokėti dešimties procentų (10 %) metines palūkanas nuo išankstinio mokėjimo atlikimo dienos iki šio mokėjimo ir jam pateiktų žaliavų bei priedų arba jų vertės galiojančiomis kainomis grąžinimo Pirkėjui dienos, visais atvejais sumokant aukščiau nurodytas palūkanas.

Maksimalus atskaitymas: [Taikoma norma negali viršyti pusės (0,5) procento per kiekvieną prasidėjusią savaitę, o maksimali atskaitymų suma negali viršyti dešimties (10) procentų nuo Sutarties kainos.] 14. Ginčų sprendimo tvarka (BSS 28 str.) Arbitražo procedūrų reglamentas pagal BSS 28.2 p. yra toks:

14.1. Sutartys su Lietuvos tiekėjais:

Ginčai tarp Pirkėjo ir Lietuvos Tiekėjo perduodami nagrinėti teismo ar arbitražo tvarka pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. [Konkurso dokumentuose turi būti viena sąlyga, taikoma Sutartims su užsienio Tiekėjais, ir viena sąlyga, taikoma Sutartims su Lietuvos Tiekėjais. Baigiamajame Sutarties sudarymo etape Sutartyje paliekama tik viena atitinkama sąlyga. Todėl konkurso dokumentų BSS 28.2.2 punkte turi būti pateikta paaiškinamoji pastaba. „28.2.2 (a) punktas paliekamas Sutartyje tuo atveju, jeigu Tiekėjas yra iš Lietuvos, o 28.2.2 (b) punktas paliekamas tuo atveju, jeigu Sutartis sudaroma su užsienio šalies Tiekėju.“] 14.2. Sutartys su užsienio Tiekėjais: [Jeigu sutartys sudaromos su užsienio tiekėjais, Tarptautinio komercinio arbitražo taisyklės gali turėti praktinių ginčų sprendimo metodų privalumų. Iš taisyklių, reglamentuojančių arbitražo procedūras, Pirkėjas gali pasirinkti Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) 1976 m. Arbitražo taisykles, Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) Sutaikinimo ir arbitražo taisykles, Londono tarptautinio arbitražo teismo taisykles arba Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto taisykles.] Jeigu Pirkėjas pasirenka UNCITRAL Arbitražo taisykles, Sutartyje įrašoma tokia sąlyga (pavyzdys):

BSS 28.2.2 (b) – Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylantys iš ar susiję su Sutartimis, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami arbitražo tvarka pagal tuo metu galiojančias UNCITRAL Arbitražo taisykles.

Jeigu Pirkėjas pasirenka ICC taisykles, Sutartyje įrašoma tokia sąlyga (pavyzdys):

BSS 28.2.2 (b) – Bet kokie ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, galutinai sprendžiami pagal Tarptautinių prekybos rūmų Sutaikinimo ir arbitražo taisykles vieno ar kelių arbitrų, paskirtų pagal minėtas taisykles.

Jeigu Pirkėjas pasirenka Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto taisykles, Sutartyje įrašoma tokia sąlyga (pavyzdys):

BSS 28.2.2 (b) – Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylantys iš ar susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami arbitražo tvarka pagal Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto taisykles.

Jeigu Pirkėjas pasirenka Londono tarptautinio arbitražo teismo taisykles, Sutartyje įrašoma tokia sąlyga (pavyzdys):

BSS 28.2.2 (b) – Bet kokie ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, taip pat ir bet kokie klausimai dėl jos buvimo, galiojimo ar nutraukimo, perduodami nagrinėti ir galutinai sprendžiami arbitražo tvarka pagal Londono tarptautinio arbitražo teismo taisykles, kurios šiame punkte pateiktos nuorodos būdu laikomos inkorporuotomis į sutartį.

Tiekėjo adresas pranešimams siųsti:

Priedas Nr. 1 Priedas Nr. 2 ______________ Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų 3 priedas BENDROSIOS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS Turinys 1. Pagrindinės Bendrųjų paslaugų pirkimo sutarties sąlygų sąvokos 2. Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas 3. Sutartiniai įsipareigojimai 3.1. Bendri įsipareigojimai 3.2. Tiekėjo įsipareigojimai 3.3. Pirkėjo įsipareigojimai 4. Paslaugų teikimas 5. Priėmimas ir patikrinimai 6. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas 7. Intelektinės nuosavybės teisės 8. Tiekėjo personalas 9. Asmenys susisiekimui 10. Apskaita 11. Kainos arba kainodaros taisyklės ir atsiskaitymas 11.1. Kainos arba kainodaros taisyklės 11.2. Atsiskaitymas 12. Išankstinis apmokėjimas ir garantija 13. Sutarties keitimas 14. Sutarties pakeitimo įforminimas 15. Teisių ir pareigų perleidimas 16. Subrangos sutartys 17. Paslaugų perdavimas 18. Įsipareigojimų vykdymo vėlavimai 19. Netesybos 20. Sutarties nutraukimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 21. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės 22. Sutarties nutraukimas dėl nemokumo 23. Sutarties nutraukimas, nepažeidus įsipareigojimų 24. Ginčų sprendimo tvarka 25. Atsakomybės apribojimas 26. Korespondencija ir pranešimai 27. Visiškas susitarimas 28. Sutarties nuostatų negaliojimas 29. Sutarties kalba 30. Taikomi įstatymai 31. Mokesčiai 1. Pagrindinės Bendrųjų paslaugų pirkimo sutarties sąlygų sąvokos 1.1. Bendrosiose paslaugų pirkimo sutarties sąlygose (toliau vadinama – Bendrosios sutarties sąlygos) vartojamos sąvokos:

1.1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Specialiosiose paslaugų pirkimo sutarties sąlygose (toliau vadinama – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodytas paslaugas iš Tiekėjo;

1.1.2. Pirkėjo patalpos – Pirkėjui nuosavybės teise priklausanti, nuomojama ar kitu pagrindu naudojama žemė ar pastatai;

1.1.3. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau vadinama – Sutartis) – Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimas, įformintas raštu Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka ir pasirašytas abiejų šalių, kartu su Specialiosiomis sutarties sąlygomis, grafikais, paslaugų aprašymais, jų priedais ir priedėliais bei visais kitais dokumentais, į kuriuos Sutartyje daromos nuorodos (tokia apimtimi, kiek jie nėra panaikinti ar pakeisti);

1.1.4. Tiekėjas– ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo ar privatus arba viešasis juridinis asmuo, ar tokių asmenų grupė, teikiantis paslaugas, pagal šią Sutartį;

1.1.5. Prekės – visa įranga, mašinos ir/ar kitos medžiagos, kurias Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui pagal šią Sutartį.

1.1.6. Intelektinės nuosavybės teisės – patentai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, pramoninių pavyzdžių teisės (registruojamos arba ne), paraiškos bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autorinės teisės, duomenų bazių teisės, firmos ženklai ar pavadinimai ir kitos panašios teises ar įsipareigojimai nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje ar kitose šalyse, ar neregistruotini;

1.1.7. Projekto vieta (jeigu tokia taikoma) – Sutartyje nurodyta vieta ar vietos;

1.1.8. Projekto planas – dokumentas, nustatantis specialius projekto tikslus, kokybės standartus, išteklius, grafikus ir su Sutartimi susijusios veiklos seką. Projekto planas parengiamas pagal Pirkėjo reikalavimus arba šalių susitarimu Sutartyje nurodytus reikalavimus;

1.1.9. Grafikas – dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Tiekėjas turi suteikti Paslaugas ar užbaigti jų teikimą pagal Sutartį arba šalių suderintus Paslaugų suteikimo terminus;

1.1.10. Paslaugų aprašymas – dokumentas, kuriame aprašomi Tiekėjo pagal Sutartį teikiamų Paslaugų esminiai elementai ir turinys (tarp jų ir specialių paslaugų rūšių ir sričių turinio aprašymas, paslaugų kokybė ar atlikimo lygis, taikomi standartai ir darbo metodai, atlikimo laikas, aptarnavimo valandos, techninės priežiūros ir pagalbos turinys);

1.1.11. Paslaugos – bet kokios teikiamos Paslaugos ar bet kokie pavedimai, ar darbai, atliekami pagal Sutartį, taip pat ir Sutartyje numatytų prekių pristatymas;

1.2. Sutarties šalys vadinamos „Pirkėju“, „Tiekėju“, „šalimi“, o abi kartu – „Šalimis“.

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Sąlygų ir Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės.

3.1.2. Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena šalis privalo nedelsdama priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti.

3.1.4. Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies priklausančius ir jai pavaldžius veiksnius.

3.2. Tiekėjo įsipareigojimai 3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka Sutarties sąlygas. Jei atlikdamas paslaugas tiekėjas naudoja tam tikras medžiagas, jos taip pat turi atitikti Sutarties reikalavimus, o jei tai neaptarta sutartyje, įprastus reikalavimus.

3.2.2. Atsižvelgiant į paslaugų rūšį, tiekėjas privalo teikti paslaugas laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų „Grafikų, Paslaugų aprašymo ir Projekto plano“ bei atsižvelgdamas į kitus Šalių bendrai aptartus tikslus ir vadovaudamasis Pirkėjo raštiškais nurodymais. Taip pat tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo veikti sąžiningai ir protingai.

3.2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugas teiktų kvalifikuotas personalas.

3.2.4. Tiekėjas atsako už nuostolius, Pirkėjo patirtus dėl Tiekėjo klaidų ar veiksmų nesiėmimo pagal Sutartį ir šias Sąlygas. Jeigu nustatomos suteiktų Paslaugų ar kitos Tiekėjo pateiktos medžiagos defektai ar trūkumai, Tiekėjas turi teisę ir pareigą ištaisyti tokius defektus ir trūkumus.

3.2.5. Tiekėjas privalo pasirūpinti pakankamais ištekliais įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus, kurių reikia Sutarties tikslams pasiekti.

3.2.6. Jeigu Sutartyje reikalaujama teikti ataskaitas apie Paslaugų teikimo eigą, Tiekėjas privalo teikti šias ataskaitas Pirkėjo nustatytais terminais ir forma. Jeigu už suteiktas Paslaugas reikia pateikti galutinę ataskaitą, šioje ataskaitoje taip pat turi būti paminėtas galutinės ataskaitos pateikimas. Jeigu Sutartyje reikalaujama pateikti galutinę ataskaitą, tiekėjas ją privalo pateikti Pirkėjo nustatyta forma, kai įvykdyti visi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai.

3.3. Pirkėjo įsipareigojimai 3.3.1. Pirkėjas pateikia pakankamai ir teisingos informacijos, reikalingos Paslaugoms suteikti, Šalių sutarta forma ir terminais. Pirkėjas atsakingas už Tiekėjui teikiamą informaciją, nurodymus ir užsakymus.

3.3.2. Pirkėjas atsakingas, kad darbas, atliktas pagal Pirkėjo suteiktą informaciją, nurodymus ir užsakymus, atitiktų jo tikslinę paskirtį.

3.3.3. Pirkėjas tų pačių Paslaugų atžvilgiu nenaudoja tokių trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, kurios gali sukelti Tiekėjų ir trečiųjų šalių, tiekiančių atitinkamas paslaugas, interesų konfliktą.

4.3. Tiekėjas teikia Sutartyje nurodytas paslaugas pagal Sutartyje nustatytą Grafiką arba pagal Šalių raštu suderintą grafiką.

4.4. Jeigu pasikeičia Paslaugų teikimo būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįstos pirminės užduotys (įsipareigojimai), pasirodė besanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijęs Grafikas ar kitos susijusios sąlygos turi būti nedelsiant pakoreguotos. Šalys atlieka tokius koregavimus geranoriškai bendradarbiaudamos, siekiant suteikti Paslaugas maksimaliai gerai ir ekonomiškai.

4.5. Visais atvejais kiekviena Sutarties vykdymo ar pristatymų dalis (partija) turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, galiojančius Paslaugų suteikimo/pristatymo metu, reglamentuojančius struktūrą, priedus, darbų saugą ir priešgaisrinę saugą 5. Priėmimas ir patikrinimai 5.1. Tiekėjui tinkamai pateikus paslaugų teikimo eigos ataskaitą ir (arba) galutinę paslaugų atlikimo ataskaitą, Pirkėjas privalo raštu pranešti apie jų priėmimą arba pareikšti pastabas. Jeigu Pirkėjas nepateikia savo pastabų dėl Paslaugų ataskaitų ir rezultatų raštu per 14 (keturiolika) dienų ar kitą laikotarpį, numatytą Specialiose sutarties sąlygose, laikoma, kad atskaita yra priimta.

5.2. Pirkėjas privalo priimti atliktas paslaugas, išskyrus atvejus, kai paslaugos atliktos ne pagal Sutarties reikalavimus arba kai Pirkėjas turi teisę Sutartį nutraukti. Atliktos paslaugos priimamos Šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą. Perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas arba atlikus tam tikrą dalį paslaugų (kiekvienai daliai atskirai), arba atlikus visas paslaugas. Taip pat gali būti Šalių susitarta raštu, kad paslaugų teikimo eigos ataskaitos ir (arba) galutinės paslaugų atlikimo ataskaitos priėmimas yra prilyginamas perdavimo–priėmimo akto pasirašymui.

5.3. Pirkėjas turi teisę be papildomo mokesčio apžiūrėti ir patikrinti suteiktas Paslaugas Pirkėjo patalpose bet kuriuo protingu laiku arba Projekto vietoje ar bet kokiose kitose patalpose, kur atliekama kuri nors Paslaugų dalis, pranešęs prieš pakankamą laikotarpį Tiekėjui.

5.4. Jeigu reikia, patikrinimas įforminamas aktu. Patikrinimo aktą pasirašo Pirkėjo ir Tiekėjo atstovas. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas, patirtas dėl tokio patikrinimo atlikimo. Jeigu tokį patikrinimą reikia atlikti pakartotinai dėl nuo kurios nors šalies priklausančių priežasčių, pastaroji šalis taip pat turi padengti ir kitos šalies tiesiogines išlaidas.

5.5. Pirkėjas nedelsdamas praneša Tiekėjui raštu apie bet kokį patikrinimo metu nustatytą Sutarties reikalavimų neatitinkantį Paslaugų atlikimą, klaidas ir defektus.

5.6. Jeigu Pirkėjas praneša Tiekėjui, kad, jo nuomone, kuri nors Paslaugų dalis neatitinka Sutarties reikalavimų ir tai nėra Pirkėjo Sutarties pažeidimo ar aplaidumo rezultatas, Tiekėjas savo sąskaita suteikia tinkamas Paslaugas per Pirkėjo nurodytą protingą laikotarpį.

6.2. Bet kokie šalies gauti dokumentai lieka juos pateikusios šalies nuosavybe, jeigu šalys raštu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutarčiai, kiekviena šalis grąžina arba, kitai šaliai sutikus, sunaikina kitos šalies medžiagą. Medžiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai reikalauja, kad medžiaga būtų išsaugota.

6.3. Kiekviena šalis įsipareigoja išsaugoti visos iš kitos šalies gautos informacijos, kuri, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, yra įslaptinta ar sudaro komercinę paslaptį, slaptumą ir taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad šalies personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą. Šalys privalo užtikrinti, kad visi jų darbuotojai laikytųsi BSS 6.3 punkto.

6.4. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas viešai ar kitokiu būdu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurią kita šalis yra teisėtai gavusi ne iš kitos Sutarties šalies, taip pat informacijai, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip pat šis įsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat ir pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

6.5. Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis bei duomenų apsaugą.

6.6. Tiekėjas iš anksto pateikia Pirkėjui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus, susijusius su Sutartimi, arba kurių Pirkėjui reikia Paslaugoms naudoti. Tokiu būdu perduoti dokumentai lieka Pirkėjo nuosavybė.

6.7. Be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali panaudoti jokios Sutarties dalies ar Pirkėjo pavadinimo rinkodaros tikslais.

7.2. Jeigu šalys nesusitaria raštu kitaip, autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į dokumentaciją ir kitus rezultatus, gautus atliekant pavedimą, darbus ar teikiant paslaugas, kurie yra Sutarties objektas, priklauso Tiekėjui.

7.3. Tačiau, nesant Tiekėjo autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių apribojimo, Pirkėjas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Paslaugų rezultatus neribotą laikotarpį bet kokiais tikslais, išskyrus komercinius tikslus.

8.2. Jeigu paskirtas asmuo negali teikti Paslaugų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Šalių, Šalys aptaria susidariusią padėtį ir Tiekėjas nedelsdamas ima ieškoti kito asmens, kurio profesinė kvalifikacija yra ne žemesnė už anksčiau paskirtojo asmens. Priimtinas asmuo, pakeičiantis ankstesnį paskirtą asmenį, turi būti paskirtas per keturiolika dienų ar per kitą terminą, Šalių susitartą Specialiose sutarties sąlygose.

8.3. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia asmenų, kuriuos gali tekti įleisti į Pirkėjo patalpas dėl priežasčių, susijusių su Sutarties vykdymu, vardus, pavardes ir adresus bei nurodo kiekvieno tokio asmens santykius su Tiekėju, taip pat pateikia bet kokias kitas Pirkėjo reikalaujamas detales. Pirkėjas pasilieka teisę atsisakyti įleisti į Pirkėjo patalpas bet kokius Tiekėjo ar Tiekėjo pasitelktų trečiųjų šalių darbuotojus, kurių buvimas Pirkėjo patalpose yra, Pirkėjo nuomone, nepageidautinas.

8.4. Pirkėjo prašymu Tiekėjas gauna iš kiekvieno prašyme nurodyto asmens pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo) įsipareigojimų reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip pat ir ją nutraukus ar Sutarčiai pasibaigus.

8.5. Jeigu Tiekėjas nevykdo BSS 8.3 ar 8.4 p. nustatytų reikalavimų ir Pirkėjas mano, kad toks nevykdymas pažeidžia jo interesus, Pirkėjas gali nedelsdamas nutraukti Sutartį, raštu pranešdamas apie tai Tiekėjui.

10.2. Reikalui esant, Pirkėjo prašymu Tiekėjas leidžia Pirkėjui ar nepriklausomam auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sąskaitas, įrašus ir kvitus Tiekėjo patalpose ar kitose Pirkėjo nurodytose vietose, pasidaryti tokių sąskaitų, įrašų ir kvitų kopijas, ir Tiekėjas pateikia Pirkėjui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti.

10.3. Tiekėjas užtikrina, kad minėtos sąskaitos, įrašai ir kvitai būtų saugomi dvejus metus po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo ar kitą šalių Specialiose sutarties sąlygose nustatytą laikotarpį.

11.1.2. Sutarties kainos arba įkainiai gali būti keičiami tik pagal viešojo pirkimo dokumentuose nustatytas kainodaros taisykles, jei pirkimo dokumentuose buvo numatyta tokia galimybė. Tuo atveju, jei sutarties kaina arba įkainiai keičiami, kainodaros taisyklės nustatomos Specialiose sutarties sąlygose.

11.1.3. Jeigu susitarta dėl periodinių mokėjimų, Tiekėjas gali Sutarties galiojimo metu pakeisti periodinių mokėjimų sumą priklausomai nuo faktinių išlaidų. Nustatant kainą taip pat reikia atsižvelgti į išlaidų sumažėjimą. Tiekėjas praneša Pirkėjui apie periodinių mokėjimų pasikeitimus ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki sąskaitų teikimo laikotarpio pradžios, kuomet minėtas pasikeitimas įsigalios. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia Pirkėjui tinkamą išlaidų išklotinės paaiškinimą.

11.1.4. Jeigu dėl įstatymų ar apmokestinimo praktikos pasikeičia valstybinių įstaigų skaičiuojamų valstybinių mokesčių suma ar pridėtinės vertės mokestis, ar apmokestinimo pagrindai, Paslaugų kainos pasikeičia atitinkamai.

11.2 Atsiskaitymas 11.2.1. Atsiskaitymai atliekami pagal raštu išduotas sąskaitas, prie kurių priklausomai nuo konkretaus atvejo pridedamas Paslaugų aprašymas ir kiti pagal Sutartį teiktini dokumentai.

11.2.2. Pirkėjas atlieka mokėjimus per trisdešimt dienų po Paslaugų suteikimo ir sąskaitos gavimo arba per kitą terminą, šalių nustatytą Specialiosiose sutarties sąlygose.

11.2.3. Tiekėjas pateikia sąskaitas periodiniams mokėjimams atlikti sutartais terminais už praėjusį laikotarpį. Jeigu Specialiose sutarties sąlygose nesusitarta kitaip, Pirkėjas visas pastabas dėl sąskaitos pateikia per keturiolika dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

11.2.4. Sutartiniai mokėjimai Tiekėjui vykdomi Sutartyje nurodyta valiuta ar valiutomis arba Tiekėjo pasiūlyme prašoma valiuta ar valiutomis.

12.2. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta arba kita Pirkėjui priimtina laisvai konvertuojama valiuta viena iš toliau nurodytų formų:

12.2.1. garantija;

12.2.2. laidavimus;

12.3.3 netesybomis.

12.3. Užtikrinimo suma turi būti lygi išankstinio mokėjimo arba pateiktų žaliavų, arba priedų vertei plius penkiolika procentų (15%), jeigu Specialiose sutarties sąlygose nenurodyta kitaip.

12.4. Užtikrinimo galiojimas baigiasi Tiekėjui įvykdžius visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau jokiu būdu ne anksčiau kaip po vieno mėnesio po Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino pabaigos. Jeigu atlikimo terminas uždelsiamas, Tiekėjas turi atitinkamai pratęsti pateikto užtikrinimo galiojimo terminą.

12.5. Jeigu Pirkėjas atliko išankstinį mokėjimą, nutraukus Sutartį, Tiekėjas turi grąžinti Pirkėjui iš anksto sumokėtą sumą su palūkanomis, kurių dydis yra skaičiuojamas nuo atlikto mokėjimo sumos ir nurodomas Specialiosiose sutarties sąlygose. Palūkanos skaičiuojamos nuo išankstinio mokėjimo atlikimo dienos iki jo grąžinimo dienos.

12.6. Jeigu Pirkėjas pateikė Tiekėjui žaliavas ar priedus ir Sutartis yra nutraukiama, Tiekėjas privalo juos grąžinti arba kompensuoti Pirkėjui jų vertę galiojančiomis rinkos kainomis ir visais atvejais sumokėti palūkanas, kurių dydis skaičiuojamas nuo pateiktų žaliavų ar priedų rinkos vertės palūkanų mokėjimo dieną ir nurodomas Specialiose sutarties sąlygose.

13.1.1. pakeisti Grafikus, Paslaugų aprašymą ar Projekto planus, jeigu pagal Sutartį teikiamos Paslaugos yra specialiai planuojamos Pirkėjui; pakeisti Paslaugų teikimo ar pristatymo būdą;

13.1.2. pakeisti atlikimo vietą; ir (ar) 13.2. Jeigu dėl tokių pakeitimų padidėja ar sumažėja išlaidos ar laikas, reikalingas Tiekėjui įvykdyti bet kurias Sutarties nuostatas, pristatymų grafikas atitinkamai pakoreguojamas ir Sutartis atitinkamai pakeičiama. Bet kokios Tiekėjo pretenzijos dėl šiame punkte numatytų pakeitimų turi būti pareikštos per trisdešimt (30) dienų nuo Pirkėjo nurodymų atlikti pakeitimus gavimo dienos ar per kitą terminą, Šalių sutartą raštu.

15.2. Pirkėjui turi būti nedelsiant pranešta apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

16.2. Subrangovų samdymas neatleidžia Tiekėjo nuo jokių įsipareigojimų ar atsakomybės pagal Sutartį.

16.3. Subrangovai turi laikytis BSS nuostatų.

17.2. Tiekėjas visapusiškai bendradarbiauja pereinamuoju laikotarpiu ir leidžia naudotis visais turimais duomenimis, dokumentais, vadovais, darbo instrukcijomis, ataskaitomis ir informacija elektronine ar rašytine forma priklausomai nuo to, ko reikia Pirkėjui.

18.2. Per protingą laikotarpį po Tiekėjo pranešimo gavimo Pirkėjas įvertina padėtį ir gali savo nuožiūra pratęsti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, numatant delspinigius arba jų nenumatant. Tokiu atveju Šalys turi patvirtinti įsipareigojimų vykdymo pratęsimą, atlikdamos Sutarties pakeitimus.

18.3. Tiekėjo vėlavimas įvykdyti savo įsipareigojimus užtraukia Tiekėjui atsakomybę atlyginti nuostolius, jeigu nesusitariama pratęsti įsipareigojimų vykdymo termino netaikant delspinigių išlygos, išskyrus nenugalimos jėgos (Force Majeure) atvejus.

18.4. Laiku neįvykdęs prisiimtų pagal šią sutartį sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas moka Užsakovui delspinigius po 0,1% nuo nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 10% sutarties sumos, arba kitą sumą, nurodytą Specialiose sutarties sąlygose.

18.5. Vėlavimas suteikti reikiamus dokumentus ir informaciją yra laikomas vėlavimu suteikti Paslaugas.

18.6. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų.

18.7. Pirkėjas, laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų ir Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui delspinigius po 0,1% nuo neapmokėtų paslaugų vertės už kiekvieną mokėjimo vėlavimo dieną, bet ne daugiau kaip 10% sutarties sumos.

19.1.1. garantija;

19.2.2. laidavimas;

19.1.3. netesybos.

19.2. Reikalavimai Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdams bei jų sumos dydis pateikiami Specialiose sutarties sąlygose.

19.3. Jei Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimu, sudarius sutartį, Tiekėjas per dešimt kalendorinių dienų turi pristatyti Pirkėjui sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę – banko ar draudimo bendrovės garantinį ar laidavimo raštą.

19.4. Garantinis ar laidavimo raštas Tiekėjui grąžinamas ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų Tiekėjui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus.

19.5. Užsakovas turi teisę atmesti sutarties įvykdymo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

20.1.1. Tiekėjas nesuteikia visų Paslaugų ar jų dalies per Sutartyje nurodytus terminus ar per jų pratęsimo laikotarpį, Pirkėjo suteiktą pagal BSS 18 str.; arba 20.1.2. Tiekėjas neįvykdo bet kokių kitų sutartinių įsipareigojimų.

21.2. Šalis negalinti vykdyti pagal šią sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per dešimt dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios arba per kitą šalių Specialiose sutarties sąlygose susitartą terminą.

21.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.

21.4. Jeigu yra 8.1 punkte nurodytos aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti tam tikrų paslaugų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pridedant pakankamą, bet ne didesnį kaip 35 dienų laikotarpį paslaugoms atnaujinti.

21.5. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai, jei nesusitarta kitaip.

21.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti sutartį. Šiuo atveju nei viena iš šalių negali reikalauti atlyginti jos turėtus turtinius nuostolius.

22.2. Tokiu atveju Tiekėjui nemokama jokia kompensacija dėl Sutarties nutraukimo su sąlyga, kad toks nutraukimas nesumažina ir nepakenkia ieškinio pateikimo teisėms ar teisių gynimo priemonėms, kurias Pirkėjas yra įgijęs ar įgis ateityje.

23.2. Pranešime apie Sutarties nutraukimą Pirkėjas privalo nurodyti, kad Sutartis nutraukiama nepažeidus Sutartyje Tiekėjui nustatytų įsipareigojimų, Sutarties nutraukimo įsigaliojimo data.

23.3. Pirkėjas turi priimti Paslaugas, atliktas po pareiškimo padavimo Tiekėjui iki pareiškime nurodytos Sutarties nutraukimo datos. Paslaugos turi būti atliekamos Sutartyje numatytomis sąlygomis ir kainomis, jų atlikimo grafikas nėra keičiamas.

24.2. Jeigu kylančių iš šios Sutarties ginčų nepavyks išspręsti savitarpio susitarimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

24.3. (PASTABA! gali būti taikomos alternatyvios sąlygos, jei šalys dėl ginčų nagrinėjimo sudarė arbitražinį susitarimą.) Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų tarpusavio susitarimu per trisdešimt dienų, Pirkėjas arba Tiekėjas gali pranešti kitai šaliai apie savo ketinimą pradėti arbitražinį nagrinėjimą dėl ginčo esmės, tačiau joks arbitražo teismas šiuo klausimu negali būti pradėtas be tokio pranešimo perdavimo.

24.3.1. Bet kokie ginčai ar nesutarimai, dėl kurių perduodamas pranešimas apie ketinimą pradėti arbitražo procedūras pagal BSS 24.2 p., galutinai sprendžiamas arbitraže. Arbitražo teismas gali prasidėti iki Paslaugų suteikimo pagal Sutartį arba po to.

24.3.2. Arbitražo procesas vykdomas Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo nustatyta tvarka arba pagal Tarptautinio komercinio arbitražo taisykles priklausomai nuo Šalių susitarimo, įtvirtinto SSS.

24.4. Nežiūrint, kad yra perduotas pranešimas dėl arbitražo:

24.4.1. Šalys ir toliau vykdo savo atitinkamus įsipareigojimus pagal Sutartį, jeigu raštu nesusitarta kitaip; ir 24.4.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui visas jam priklausančias sumas.

26.2. Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija, perduodami bet kurios šalies pagal šią Sutartį, sudaromi raštu ir perduodami asmeniškai, registruotu paštu, patvirtinant gavimą, ar faksimilinio ryšio priemonėmis.

28.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminė tokiu mastu, kad trukdo vykdyti Sutarties tikslus, Šalys nedelsdamos pradeda geranoriškas derybas tokiam negaliojimui ištaisyti.

1.2. Atsižvelgiant į pirkimo pobūdį ir apimtį, papildomai taikomos kurios nors iš toliau išvardytų Specialiųjų sąlygų pagal tai, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose:

1.2.1. Specialiosios informacinių technologijų techninės įrangos pirkimų sąlygos;

1.2.2. Specialiosios informacinių technologijų standartinės programinės įrangos pirkimų sąlygos;

1.2.3. Specialiosios Pirkėjui pritaikytos informacinių technologijų programinės įrangos pirkimų sąlygos;

1.2.4. Specialiosios informacinių technologijų techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūros paslaugų sąlygos;

1.2.5. Specialiosios informacinių technologijų priemonių valdymo paslaugų sąlygos;

1.2.6. Specialiosios informacinių technologijų konsultacinių paslaugų sąlygos.

1.3. Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, šių sąlygų taikymo pirmenybės tvarka kitų Sutarties dokumentų atžvilgiu yra tokia:

Šalių sudaryta Sutartis;

Specialiosios sąlygos;

Bendrosios sąlygos.

2.1.1. Sutarties šalys – Pirkėjas ir Tiekėjas atskirai, o kartu – Šalys.

2.1.2. Produktas – Techninė įranga, Standartinė programinė įranga ir programinės įrangos moduliai, Pirkėjui pritaikyta programinė įranga ir visi susiję dokumentai, kurie yra Sutarties dalykas.

2.1.3. Techninė įranga – aparatūra, dėl kurios sudaryta Sutartis, ir mikroprogramos, reikalingos tai aparatūrai eksploatuoti.

2.1.4. Pirkėjui pritaikyta programinė įranga – specialiai Pirkėjui sukurta programinė įranga, atitinkanti suderintas specifikacijas bei su ja susijusius dokumentus.

2.1.5. Standartinė programinė įranga – Tiekėjo arba trečiojo asmens sukurta ir parduodama programinė įranga.

2.1.6. Programinės įrangos modulis – programinės įrangos sudėtinė dalis, sukurta ir parduodama Tiekėjo arba trečiojo asmens, atliekanti tam tikrą operaciją, kuria tarpusavyje susieta Standartinė programinė įranga ir (arba) Pirkėjui pritaikyta programinė įranga, arba kuri naudojama Standartinės programinės įrangos ir (arba) Pirkėjui pritaikytos programinės įrangos palaikymui.

2.1.7. Paslaugos – montavimas, mokymai, konsultacijos, priežiūra, palaikymas, priemonių valdymas ir kitos Tiekėjo teikiamos paslaugos jo sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.

5.2. Produktas ir Paslauga atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, kurios buvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir galiojo pristatymo dieną, bei standartus, dėl kurių susitariama konkrečiai.

5.3. Jeigu nesusitarta kitaip, Produktui ir Paslaugai taip pat priskiriamos vartotojo instrukcijos, sertifikatai, licencijos ir dokumentai, reikalingi tam, kad Produktą būtų galima naudoti iš karto.

5.4. Jeigu nesusitarta kitaip, su Paslauga ir Produktu susiję mokymai bei palaikymas, taip pat instrukcijos, kaip Produktą naudoti, teikiamos lietuvių kalba.

6.1.1. Autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant teisę keisti ir platinti Produktą, kuri Šalims priklausė iki šios Sutarties sudarymo, išlieka tai Šaliai, kuri minėtąsias teises turėjo iki Sutarties sudarymo.

6.1.2. Teisės į Produktą, sukurtą pagal šią Sutartį, ir Paslaugą, suteiktą pagal šią Sutartį, priklauso ją sukūrusiai Šaliai, nebent kita Šalis sumoka arba sumokėjo už Produkto parengimą arba sukūrimą ar Paslaugos suteikimą. Šaliai, sumokėjusiai už Produkto parengimą arba sukūrimą ar Paslaugos suteikimą pereina autorių turtinės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant teisę keisti ir platinti Produktą.

6.1.3. Šalis, turinti teises į Produktą ir Paslaugą, sąžiningai ir už pagrįstą kompensaciją kitai Šaliai, suteikia ribotas teises naudoti Produktą ar Paslaugą, kuri buvo sukurta pagal Sutartį arba dėl kurios buvo sudaryta Sutartis.

6.1.4. Šalys aptaria ir susitaria dėl visų neaiškių klausimų bei nesutarimų dėl intelektinės nuosavybės teisių taip, kad tai tenkintų abi Šalis.

7.1.1. apie reikalavimus nedelsdamas raštu praneša Tiekėjui;

7.1.2. tuo pat metu įgalioja Tiekėją ginti Pirkėją ir sureguliuoti reikalavimą Tiekėjui priimtinu būdu;

7.1.3. suteikia Tiekėjui visą pagrįstai reikalingą informaciją bei kitokią pagalbą, kuri reikalinga sėkmingai klausimui išspręsti.

7.2. Jeigu Šalys vieningai sutaria, kad Sutartis pažeidžia trečiojo asmens intelektinės nuosavybės teises arba tas pats nustatoma teismo sprendimu, Tiekėjas pasirenka vieną iš šių alternatyvų:

7.2.1. gauna teisę Pirkėjui toliau naudoti atitinkamą Produktą arba Paslaugą;

7.2.2. nemokamai pristato ir įdiegia pakaitinį produktą;

7.2.3. taip pakeičia Produktą ar Paslaugą, kad jų naudojimas nebepažeistų trečiojo asmens teisių.

8.2. Jeigu nesusitarta kitaip, pristatymas vykdomas į Pirkėjo nurodytą paskirties vietą (pagal Incoterms 2004 sąlygas DDP (perduota, muitas sumokėtas, Pirkėjo nurodyta vieta)).

9.2. Jei reikia, sudaromas priėmimo patikrinimo aktas, kurį pasirašo Tiekėjo ir Pirkėjo atstovai.

9.3. Pirkėjas nedelsdamas raštu praneša Tiekėjui apie nustatytus Produkto arba Paslaugos defektus.

9.4. Produkto ir (arba) Paslaugos priėmimas – tai būtina mokėjimo sąlyga. Pirkėjas mokėjimo neatlieka, kol neįvyksta Produkto arba Paslaugos priėmimas. Jeigu Pirkėjas neinformuoja Tiekėjo apie defektus per 9.1 punkte nustatytą terminą, Produktas ir (arba) Paslauga laikoma priimta.

9.5. Kiekviena Šalis padengia išlaidas, kurias ji patiria atlikdama priėmimo patikrinimą. Jeigu dėl kurios nors Šalies kaltės priėmimo patikrinimą reikia atnaujinti, kaltoji Šalis taip pat padengia ir kitos Šalies tiesiogines išlaidas.

11.2. Tiekėjas sąskaitas už periodinius mokėjimus išrašo pagal suderintus sąskaitų išrašymo laikotarpius.

11.3. Jeigu Šalys nesusitarė kitaip, taikomos šios nuostatos: visos pastabos dėl sąskaitos pateikiamos per keturiolika (14) dienų nuo sąskaitos pateikimo.

11.4. Tiekėjas iki Sutarties pasirašymo Pirkėjui pateikia Pirkėjo reikalaujamą sutarties vykdymo užtikrinimą. Jeigu Sutartyje numatyta, kad Pirkėjas daro išankstinį apmokėjimą, Sutarties vykdymo užtikrinimo suma turi būti lygi išankstinio apmokėjimo dydžiui, pridėjus 15 procentų arba kitą Šalių suderintą sumą. Kitu atveju Sutarties vykdymo užtikrinimo suma turi būti lygi 10 procentų Sutarties vertės arba kitai Šalių suderintai sumai. Sutarties vykdymo užtikrinimas turi galioti bent vienu (1) mėnesiu ilgiau, nei Sutartyje numatytas pristatymo laikotarpis. Jeigu pristatymas vėluoja, Tiekėjas pratęsia sutarties vykdymo užtikrinimo galiojimo laiką. Tiekėjas padengia visas su sutarties vykdymo užtikrinimu susijusias išlaidas.

11.5. Jeigu mokėjimas atliekamas pavėluotai, Tiekėjas turi teisę Pirkėjui skaičiuoti susitarto dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos. Jei palūkanų dydis šalių susitarimu nenustatytas, skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas.

11.6. Jeigu apmokėti vėluojama daugiau kaip keturiasdešimt penkias (45) dienas, o Tiekėjas raštu pranešė Pirkėjui apie vėlavimą, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, apie tai raštu pranešdamas Pirkėjui ne vėliau kaip prieš dešimt (10) dienų.

12.2. Jeigu Sutartyje numatyta, kad riziką prisiima Pirkėjas, Produkto negalima drausti jo sąskaita (tačiau jį gali apdrausti Tiekėjas).

12.3. Nepaisant to, Tiekėjas vis tiek atsako už visus Pirkėjo dokumentus, medžiagas, susijusias su tarpusavio įsipareigojimais dėl sutarties dalyko, ir Produktus, dalis ir priedus, kuriuos Pirkėjas pateikė Tiekėjui, pvz., konsultacijoms, remontui arba priemonių valdymo paslaugoms.

13.1.1. atitikti specifikacijas ir (arba) aprašymus;

13.1.1. būti tinkama Pirkimo dokumentuose nurodytai paskirčiai;

13.1.1. atitikti suderintą rūšį, kiekį, kokybę, funkcionalumą bei kitas charakteristikas, taip pat suderintą pakuotę.

13.2. Jeigu priėmimo patikrinimo metu aptiktas defektas neleidžia viso Produkto ar Paslaugos arba kurios nors pagrindinės jų dalies naudoti pagal numatytą paskirtį, Pirkėjas turi teisę sustabdyti defektą atitinkančios pirkimo kainos mokėjimą, kol Tiekėjas neištaiso tokio defekto. Sustabdytos pirkimo kainos mokėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią buvo ištaisytas defektas. Garantinis laikotarpis taip pat pradedamas skaičiuoti nuo tos pačios dienos. Be to, Tiekėjas sumoka Pirkėjui iš anksto aptartas netesybas, kaip numatyta 15 punkte, už laikotarpį, kuris prasideda nuo tada, kai Pirkėjas praneša Tiekėjui apie defektą, ir baigiasi defektą ištaisius, tiek, kiek šis laikotarpis ilgesnis už suderintą pristatymo laikotarpį.

13.3. Jeigu Pirkėjas mano, kad defektas yra nedidelis ir jeigu jis ištaisomas greitai, iš anksto aptartos netesybos nemokamos.

14.2. Pagal suteiktą garantiją Tiekėjas savo sąskaita ir nedelsdamas ištaiso garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus arba pakartotinai suteikia Paslaugą ar pakeičia sugedusį Produktą nauju. Prie garantinio taisymo taip pat priskiriami dokumentų pakeitimai, atitinkantys atliktą taisymą.

14.3. Tiekėjo garantija netaikoma, jeigu defektai atsiranda Produktą arba Paslaugą naudojant ne pagal Tiekėjo nurodymus arba Sutarties nuostatas, dėl įprasto nusidėvėjimo arba žalos, padarytos ne dėl Tiekėjo kaltės. Garantija taip pat netaikoma Produktams, ir tiek, kiek juos pakeitė Pirkėjas, prieštaraudamas Sutarties nuostatoms.

14.4. Garantinis taisymas atliekamas toje vietoje, kurioje yra Produktas arba teikiama Paslauga, jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip. Tam, kad Tiekėjas galėtų ištaisyti defektą, Pirkėjas sudaro galimybes Tiekėjui pasiekti taisytiną objektą įprastomis Tiekėjo darbo valandomis.

14.5. Jeigu garantinis taisymas atliekamas Tiekėjo patalpose, Pirkėjas Produktą pristato į Tiekėjo Lietuvoje nurodytą vietą. Produkto pristatymo garantiniam taisymui ir jo grąžinimo išlaidas padengia Tiekėjas.

14.6. Produkto arba Paslaugos garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek objekto nebuvo galima naudoti dėl defekto, tačiau garantinis laikotarpis jokiomis aplinkybėmis negali būti dvigubai ilgesnis nei pradinis garantinis laikotarpis.

14.7. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų, Pirkėjas, apie tai pranešęs Tiekėjui, turi teisę tretiesiems asmenims pavesti atlikti būtiną taisymą ir, remiantis 18 punktu, reikalauti nuostolių atlyginimo arba reikalauti sumažinti kainą.

15.2. Išskyrus tuos atvejus, kai pristatymas vėluoja dėl Pirkėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių Tiekėjas nepriklausomai nuo vėlavimu padarytos žalos dydžio sumoka Pirkėjui iš anksto aptartas netesybas, kurios lygios pusei (0,5) procento už kiekvieną prasidėjusį septynerių (7) dienų laikotarpį, kuriuo Tiekėjas vėluoja atlikti pristatymą. Iš anksto aptartos netesybos apskaičiuojamos pagal pirkimo kainą. Didžiausia iš anksto aptartų netesybų suma lygi penkiolikai (15) procentų pirkimo kainos už minėtą pristatymo dalį. Iš anksto aptartų netesybų sumokėjimas neriboja Pirkėjo teisės į nuostolių atlyginimą pagal šią Sutartį. Laikoma, kad dokumentų ir informacijos, reikalingos Produkto arba Paslaugos naudojimui, pateikimo vėlavimas yra jų pristatymo vėlavimas.

15.3. Pirkėjas turi teisę iš anksto aptartas netesybas išskaičiuoti iš bet kurio Tiekėjui skirto mokėjimo.

15.4. Jeigu pristatymas vėluoja dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjas neturi teisės iš Pirkėjo gauti jokių iš anksto aptartų netesybų.

16.2. Iki pristatymo, iš anksto apie tai nepranešęs Pirkėjui, Tiekėjas turi teisę daryti Produktus gerinančius pakeitimus arba tokius pakeitimus, kurie netrukto Produktus naudoti numatytai paskirčiai.

18.2. Tiekėjas turi teisę gauti tiesioginių nuostolių kompensaciją, jeigu žala buvo padaryta dėl Pirkėjo neatsargumo, tačiau ji negali būti didesnė kaip bendra Produktų ir (arba) Paslaugų, susijusių su Sutarties pažeidimu, kaina. Netiesioginiai nuostoliai nekompensuojami.

18.3. Atsakomybės atlyginti nuostolius ir išlaidas apribojimai, numatyti šioje dalyje ir kitose šių sąlygų nuostatose, netaikomi tais atvejais, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio Šalies neatsargumo arba Tiekėjui pažeidus 6 punktą (Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas) ir 22 punktą (Konfidencialumas).

19.2. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai raštu pranešdamas Tiekėjui prieš ___dienų, jeigu:

19.2.1. Tiekėjas iš esmės pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti per pagrįstą laiką, nepaisydamas Pirkėjo raštu pateikto įspėjimo;

19.2.2. Tiekėjas pažeidžia savo įsipareigojimus, numatytus 6 punkte (Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas) ir 22 punkte (Konfidencialumas);

19.2.3. dėl nustatytų defektų, nuolat nekokybiškai teikiamų paslaugų arba su tuo susijusio laukimo arba remonto trukmės, Paslauga arba Produktas pasirodė esantis tokios prastos kokybės, nepakankamas arba tiek sugedęs, kad jis visiškai arba iš dalies negali būti naudojamas numatytai paskirčiai;

19.2.4. Tiekėjas Sutarties neįvykdo per suderintą terminą ir nėra nustatoma, kad Sutarties nevykdymas yra susijęs su nenugalimos jėgos aplinkybėmis arba taip atsitiko dėl Pirkėjo kaltės;

19.2.5. pasikeičia Tiekėjo teisinis statusas. Pirkėjas gali pasirinkti tokią Sutarties nutraukimo dieną, kad pakaitinio produkto arba paslaugos įsigijimas būtų įmanomas netrukdant Pirkėjo veiklai.

19.3. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai raštu pranešdamas Pirkėjui prieš ___ dienų, jeigu šis ne dėl Tiekėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą arba vykdyti kitą sutartinį įsipareigojimą daugiau kaip šešiasdešimt (60) dienų ir jeigu Tiekėjas apie vėlavimą bent kartą pranešė Pirkėjui.

19.4. Jeigu Sutartis nutraukiama, Tiekėjas turi padėti Pirkėjui perduoti Produktus arba Paslaugas trečiajam asmeniui. Jeigu nesusitarta kitaip, tokios pagalbos kaina apskaičiuojama pagal Tiekėjo paslaugų įkainius arba valandinį konsultacijų įkainį, atėmus penkiolika (15) procentų.

22.2. Konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas informacijai, kuri paprastai yra žinoma arba vieša ar kurią Šalis teisėtai gavo kitais būdais.

22.3. Pagal savo atsakomybę ir vadovaudamasi Sutartimi, kiekviena Šalis turi užtikrinti, kad būtų laikomasi institucijų patvirtintų taisyklių ir nuostatų dėl duomenų apsaugos ir konfidencialumo.

22.4. Sutartį nutraukus ar jai pasibaigus arba ją perleidus, kiekviena Šalis grąžina arba, gavusi kitos Šalies sutikimą, sunaikina kitos Šalies rašytinę medžiagą, susijusią su tarpusavio įsipareigojimais dėl sutarties dalyko. Medžiagos sunaikinti negalima, jeigu įstatymai arba institucijų patvirtintos taisyklės reikalauja, kad tokia medžiaga būtų saugoma.

22.5. Taikant šioje Sutartyje nurodytus apribojimus, Tiekėjas turi teisę naudoti profesinius įgūdžius ir patirtį, įgytą tiekiant Produktus ar teikiant Paslaugas.

25.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi atsiskaityti ir informuoti Pirkėją bent jau apie: pristatytus Produktus, nustatytus ir ištaisytus defektus, suteiktas Paslaugas, pasiektus paslaugų lygius ir konsultacijoms skirtas valandas. Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, mokėjimai atliekami tik tuo atveju, jeigu pateikiamos mėnesinės ataskaitos. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas jam pateikia visas pagal Sutartį parengtas ataskaitas, susijusias su Pirkėju. Pirkėjas turi teisę pareikalauti pakeisti atskaitomybės metodus.

27.2. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, jis perduodamas nagrinėti Lietuvos teismams Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka.

27.3. Jeigu taip susitariama, ginčas taip pat gali būti perduodamas nagrinėti arbitražo teismui.

1.2. Šios sąlygos taikomos kartu su Bendrosiomis sąlygomis ir Šalių pasirašyta Sutartimi. Atsiradus neatitikimams, šioms Specialiosioms sąlygoms teikiama pirmenybė Bendrųjų sąlygų atžvilgiu, o Sutarčiai – šių Specialiųjų sąlygų atžvilgiu.

2.2. Tiekėjas atsako už tai, kad užduotis atliktų kvalifikuoti darbuotojai ir kad Pirkėjas gali naudotis Tiekėjo projektui vykdyti paskirtais asmenimis tiek, kiek to reikia užduotims atlikti.

2.3. Tiekėjas gali dirbti tik su tais subrangovais, kuriuos Pirkėjas patvirtino raštu iki Sutarties sudarymo. Tiekėjas už savo subrangovų paslaugas atsako taip, lyg jis pats atliktų tokias paslaugas.

2.4. Tiekėjas teikia Pirkėjui informaciją apie užduočių vykdymo eigą ir (arba) darbo valandų skaičių Sutartyje nurodyta tvarka. Jeigu nesusitarta kitaip, teikiama mėnesinė ir baigiamoji ataskaita. Apmokėjimas atliekamas tik tuo atveju, jeigu pateikiamos tikslios ataskaitos.

2.5. Tiekėjas atsako už žalą, padarytą Pirkėjui dėl Tiekėjo klaidų ir neveikimo, Sutartyje ir šiose sąlygose numatyta tvarka.

2.6. Jeigu nustatomos atliktų užduočių, dokumentų ar kitos Tiekėjo parengtos medžiagos klaidos arba trūkumai, Tiekėjas turi teisę ir privalo ištaisyti tokias klaidas ir pašalinti trūkumus.

3.2. Pirkėjas praneša apie konsultacinių paslaugų priėmimą arba pateikia pastabas dėl paslaugos teikimo ataskaitų ir dėl konsultacinių paslaugų rezultatų. Jeigu Pirkėjas per keturiolika (14) dienų raštu nepateikia pastabų dėl ataskaitų arba konsultacinių paslaugų rezultatų, laikoma, kad ataskaitoje nurodytos konsultacinės paslaugos arba rezultatai buvo priimti.

3.3. Jeigu Šalys susitaria, kad 3.2 punkte minimos ataskaitos bus teikiamos Pirkėjui dažniau nei nurodytais keturiolikos (14) dienų intervalais, Pirkėjas atitinkamai turės per trumpesnį laiką pateikti savo pastabas.

4.2. Kiekviena Šalis atsako už tai, kad laiku būtų priimti visi sprendimai, reikalingi konsultacinei paslaugai teikti.

4.3. Jeigu nesusitarta kitaip, abiem Šalims draudžiama samdyti asmenį, kuris dirba arba dirbo kitai Šaliai ir atlieka arba atliko esmines užduotis, susijusias su teikiama konsultacine paslauga, jeigu nuo užduoties atlikimo arba darbo santykių nutraukimo nepraėjo šeši (6) mėnesiai priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau.

4.4. Jeigu toks asmuo visgi samdomas, jį pasamdžiusi Šalis turi sumokėti kitai Šaliai sutartinę baudą, lygią to asmens bruto atlyginimui už ankstesnius šešis (6) mėnesius.

4.5. Tas pats taikoma ir samdant asmenį, kurį Šalis kontroliuoja per sutartinius santykius ar kitaip.

4.6. Šalys privalo prisidėti prie konsultacinių paslaugų teikimo, kiek tai susiję su veiksniais, priklausančiais nuo tos Šalies kontrolės arba valios.

5.2. Jeigu Pirkėjas pripažįsta, kad pasikeitė konsultacinių paslaugų teikimo būtinosios sąlygos, arba pasirodė, kad informacija, kuria buvo pagrįstos pradinės užduotys, buvo neteisinga arba neišsami, turi būti kuo greičiau patikslintas paslaugų teikimo grafikas tiek, kiek tai neprieštarauja pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Šalys šį patikslinimą atlieka bendradarbiaudamos, kad užduotys būtų atliktos kuo geriau ir kuo ekonomiškiau.

7.2. Jeigu nesusitarta kitaip, Tiekėjas sąskaitą už atliktas užduotis išrašo suteikęs paslaugas, vadovaudamasis Bendrosiose sąlygose nurodytais sąskaitų išrašymo kriterijais.

8.2. Jeigu ekspertu paskirtas asmuo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Šalių, negali teikti paslaugos, Šalys derasi dėl susidariusios padėties, o Tiekėjas nedelsdamas pradeda ieškoti eksperto, galinčio pakeisti asmens, turinčio bent jau atitinkamą profesinę kvalifikaciją. Tinkamas ekspertą keičiantis asmuo paskiriamas per keturiolika (14) dienų.

1.2. Šios sąlygos taikomos kartu su Bendrosiomis sąlygomis ir Šalių pasirašyta Sutartimi. Atsiradus neatitikimams, šioms Specialiosioms sąlygoms teikiama pirmenybė Bendrųjų sąlygų atžvilgiu, o Sutarčiai – šių Specialiųjų sąlygų atžvilgiu.

1.3. Jeigu pagal pristatymo sąlygas pristatoma ne tik Pirkėjui pritaikyta programinė įranga, bet ir Standartinė programinė įranga arba Programinės įrangos moduliai, Tiekėjas tai aiškiai nurodo dokumentuose. Teisės į Standartinę programinę įrangą arba Programinės įrangos modulius nustatomos pagal Specialiąsias standartinės programinės įrangos pirkimo sutarties sąlygas, kurios papildo Bendrąsias sąlygas.

2.2. Autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant teisę keisti ir platinti Pirkėjui pritaikytą programinę įrangą ir su ja susijusius dokumentus, priklauso Pirkėjui.

2.3. Netaikant Pirkėjo autorių teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių apribojimų, Tiekėjas be papildomo mokesčio turi teisę:

2.3.1. naudoti Pirkėjui pritaikytą programinę įrangą savo poreikiams;

2.3.2. savo jėgomis arba padedant trečiajam asmeniui keisti ir toliau kurti Pirkėjui pritaikytą programinę įrangą;

2.3.3. gaminti papildomus Pirkėjui pritaikytos programinės įrangos egzempliorius savo poreikiams;

2.3.4. kartu su kitomis taikomosiomis programomis, naudoti specifikacijų medžiagą ir praktinę patirtį, sukauptą kuriant Pirkėjui pritaikytą programinę įrangą bei komponentus, kurie buvo sukurti kaip Pirkėjui pritaikytos programinės įrangos šalutiniai produktai;

2.3.5. gauti teisę disponuoti ir teisę naudoti Pirkėjui pritaikytos programinės įrangos mašininio skaitymo ir išeities programų kodų versijas ir su jomis susijusius aprašymus bei instrukcijas.

2.4. Jeigu Tiekėjas toliau kuria Pirkėjui pritaikytą programinę įrangą ir jos pagrindu ketina sukurti standartinį produktą, jis turi raštu pranešti Pirkėjui apie tokius kūrimo darbus, kai tik Tiekėjas apie juos gauna informacijos. Šalys sąžiningai derasi dėl programinės įrangos produkto kūrimo ir galimų pajamų dalijimosi.

3.2. Tiekėjas prieš paskutinės įmokos sumokėjimą Pirkėjui pateikia Pirkėjo reikalaujamą garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo suma turi būti lygi penkiolikai (15) procentų visos Sutarties kainos (įskaitant PVM). Užtikrinimas galioja ne trumpiau kaip tris (3) mėnesius po garantinio laikotarpio pabaigos. Jeigu vėluojama vykdyti garantinius įsipareigojimus, Tiekėjas pratęsia užtikrinimo galiojimo laikotarpį. Tiekėjas padengia visas su užtikrinimu susijusias išlaidas.

4.2. Tiekėjas gali dirbti tik su tais subrangovais, kuriuos Pirkėjas patvirtino raštu iki Sutarties sudarymo.

6.2. Vadovaudamosi projekto planu, abi Šalys skiria projektui būtiną darbo vietą ir priemones.

6.3. Atsakomybė vykdant projektą daryti atsargines kopijas tenka tai Šaliai, kuri atsakinga už kūrimo techninę įrangą.

6.4. Kiekviena Šalis atsako už tai, kad būtų priimti visi sprendimai, būtini projektui įvykdyti laiku.

6.5. Kiekviena Šalis privalo prisidėti prie projekto vykdymo tiek, kiek tai susiję su veiksniais, priklausančiais nuo tos Šalies kontrolės arba valios.

10.2. Jeigu nesusitarta kitaip, Tiekėjas sąskaitas už pristatytas prekes išrašo vadovaudamasis Bendrosiose sąlygose nurodytais sąskaitų išrašymo kriterijais.

11.2. Jeigu nesusitarta kitaip, bandomasis Produkto naudojimo laikotarpis lygus trims (3) mėnesiams. Šiuo laikotarpiu panaudojęs Produktą Pirkėjas gali nutraukti Sutartį, nenurodydamas jokios Sutarties nutraukimo priežasties. Pirkėjas Produktą bandomuoju laikotarpiu naudoja nemokamai. Visos intelektinės nuosavybės teisės, sukurtos bandomuoju laikotarpiu ir susijusios su kūrėjų veiklos sritimi, priklauso tokias teises sukūrusiai Šaliai.

11.3. Jeigu Sutartis nutraukiama per bandomąjį laikotarpį, Pirkėjas grąžina bandomajam naudojimui pateiktus Produktus ir jų naudojimo instrukcijas, taip pat kitą su Produktais susijusią medžiagą, kuri turi būti geros būklės. Šalis pati padengia visas išlaidas, kurias ji patiria bandomuoju laikotarpiu. ______________ Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų 7 priedas SPECIALIOSIOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STANDARTINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS Turinys 1. Taikymo sritis 2. Teisės 3. Versijų atnaujinimai 4. Palaikymas ir priežiūra 5. Licencijos išplėtimas 6. Ištaisomosios priemonės 7. Nutraukimas 8. Kaina / kainų nustatymo principai 9. Bandomasis naudojimas 1. Taikymo sritis 1.1. Šios Specialiosios informacinių technologijų standartinės programinės įrangos pirkimo sutarties sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos) papildo Bendrąsias informacinių technologijų prekių ir paslaugų pirkimo sutarties sąlygas (toliau – Bendrosios sąlygos). Šios Specialiosios sąlygos taikomos Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytoms perkančiosioms organizacijoms perkant informacinių technologijų standartinę programinę įrangą ir programinės įrangos modulius.

1.2. Šios sąlygos taikomos kartu su Bendrosiomis sąlygomis ir Šalių pasirašyta Sutartimi. Atsiradus neatitikimams, šioms Specialiosioms sąlygoms teikiama pirmenybė Bendrųjų sąlygų atžvilgiu, o Sutarčiai – šių Specialiųjų sąlygų atžvilgiu.

2.2. Autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Standartinę programinę įrangą ir Programinės įrangos modulius, atitinkančius Sutarties reikalavimus ir susijusius dokumentus, priklauso Tiekėjui arba trečiajam asmeniui, pvz., atstovaujamajam arba Tiekėjo subrangovui.

2.3. Jeigu nesusitarta kitaip, Pirkėjas įgauna toliau nurodytas teises:

1 VARIANTAS 2.3.1. Pirkėjui suteikiama neatšaukiama, perleidžiama, neribota, visiškai apmokėta, neriboto laiko, neišskirtinė, visame pasaulyje galiojanti licencija neribotam vartotojų skaičiui ir neribotam naudojimuisi eksploatuojant, įdiegiant, demonstruojant, dauginant, kuriant, keičiant, pristatant arba bet kuriuo būdu platinant ar perduodant Standartinės programinės įrangos kopijas.

2.3.2. Leidimui naudoti Standartinės programinės įrangos kopijas, išduodamam ne Tiekėjo subrangovo, o kito trečiojo asmens, taikomos pirmiau minėtos sąlygos arba trečiojo asmens nustatytos licencijavimo sąlygos.

ARBA 2 VARIANTAS 2.3.1. Šalių sudarytoje Sutartyje nurodytiems tikslams Pirkėjui suteikiama neatšaukiama, visiškai apmokėta, neriboto laiko, neišskirtinė licencija neribotam vartotojų skaičiui ir neribotam naudojimuisi eksploatuojant, įdiegiant, demonstruojant ir dauginant Standartinę programinę įrangą.

2.3.2. Pirkėjas turi teisę perkelti Standartinę programinę įrangą į kitą kompiuterinės technikos platformą arba operacinę sistemą ar kitą geografinę vietą. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas apmokėtų pagrįstas laikmenos ir pristatymo išlaidas, patirtas dėl Programinės įrangos versijos pakeitimo. Ši teisė perkelti taip pat taikoma operacijoms, atliekamoms trečiojo asmens aplinkoje Pirkėjo naudai.

2.3.3. Pirkėjas turi nevaržomą teisę perleisti Programinės įrangos licencijas kitam viešojo sektoriaus subjektui, jeigu perleidžiamos prievolės, kurioms buvo įsigyta licencija.

2.3.4. Standartinę programinę įrangą ir Programinės įrangos modulius dauginti privačiam naudojimui leidžiama tik tais atvejais, jeigu toks dauginimas leidžiamas Standartinės programinės įrangos ir Programinės įrangos modulių licencijavimo taisyklėse.

ARBA 3 VARIANTAS 2.3.1. Pirkėjui suteikiama visiškai apmokėta, neriboto laiko, neišskirtinė licencija neribotam vartotojų skaičiui ir (arba) naudojimuisi eksploatuojant, įdiegiant, demonstruojant ir dauginant Standartinę programinę įrangą. Standartinės programinės įrangos naudojimo apribojimai ir teisės išsamiau nustatytos Šalių sudarytoje Sutartyje.

2.3.2. Pirkėjas turi teisę perkelti Standartinę programinę įrangą į kitą kompiuterinės technikos platformą arba operacinę sistemą. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas apmokėtų pagrįstas laikmenos ir pristatymo išlaidas, patirtas dėl Programinės įrangos versijos pakeitimo.

2.3.3. Pirkėjas turi teisę perleisti Programinės įrangos licencijas kitam viešojo sektoriaus subjektui, jeigu perleidžiamos prievolės, kurioms buvo įsigyta licencija.