LITONOR FINANCIAL LIΜΙΤΕD ν. R.G.I. RESIDENTIAL HODLINGS LIMITED κ.α., Αγωγή αρ.: 3073/2014, 2/12/2015

LITONOR FINANCIAL LIΜΙΤΕD ν. R.G.I. RESIDENTIAL HODLINGS LIMITED κ.α., Αγωγή αρ.: 3073/2014, 2/12/2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | " target="_top">Επικοινωνία | Όροι χρήσης Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Πρωτόδικων Δικαστηρίων - Εμφάνιση Αναφορών (Noteup on) - Αφαίρεση Υπογραμμίσεων ECLI:CY:EDLEF:2015:A536 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ενώπιον: Λ. Καλογήρου, Π.Ε.Δ Αγωγή αρ.: 3073/2014 Μεταξύ: LITONOR FINANCIAL LIΜΙΤΕD Εναγόντων -και-

1. R.G.I. RESIDENTIAL HODLINGS LIMITED
2. TOUCHO INVESTMENTS LIMITED
3. RGI INTERNATIONAL LIMITED
4. STATE CORPORATION 'BANK FOR DEVELOPMENT NAD FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK)' Εναγομένων Και ως ετροποποιήθη δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου ημερομηνίας 9.3.2015 LITONOR FINANCIAL LIΜΙΤΕD Εναγόντων
5. R.G.I. RESIDENTIAL HODLINGS LIMITED
6. TOUCHO INVESTMENTS LIMITED
7. ROSE GROUP LIMITED
8. STATE CORPORATION 'BANK FOR DEVELOPMENT NAD FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK)' Εναγομένων ---------------- Αίτηση ημερ. 23.7.2015 για παραμερισμό της επίδοσης και του κλητηρίου εντάλματος Ημερομηνία: 2 Δεκεμβρίου 2015 Εμφανίσεις: Για την Εναγόμενη 3/Αιτήτρια: κ. Γ. Λεοντίου Για την Ενάγουσα/Καθ'ης: κ. Μ. Γ. Δράκος --------------- ENΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ενάγουσα, εταιρεία εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας Lafar Management Ltd ("Lafar"). Τελικός δικαιούχος της Ενάγουσας είναι ο Ρώσος υπήκοος Stanislav Gromov ("Gromov"). Το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Lafar κατέχεται από την Εναγόμενη
9. Σημειώνεται πως κατά τον ουσιώδη χρόνο των συμφωνιών μεταξύ των διαδίκων, οι μετοχές κατέχοντο από την Εναγόμενη 2, η οποία σε μεταγενέστερο χρόνο, τις μεταβίβασε στην Εναγόμενη
10. Τόσο η Εναγόμενη 1 όσο και η Εναγόμενη 2 ανήκουν στο Ρώσο υπήκοο Boris Kuzinez ("Kuzinez") που είναι ο τελικός δικαιούχος των μετοχών τους. Η Lafar κατέχει όλες τις μετοχές της Ρωσικής εταιρείας LLC Stolichnoe Podvorye (Stolichnoe). H Ρωσική αυτή εταιρεία κατέχει τα δικαιώματα για την ανάπτυξη ενός οικοπέδου γης που βρίσκεται στη Μόσχα (στη συνέχεια "το έργο Khilkov"). Παρεμβάλλεται στο σημείο αυτό πως οι επίδικες διαφορές των διαδίκων σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων ανάπτυξης που αφορούν το συγκεκριμένο οικόπεδο το οποίο, καθώς αναφέρεται στη μαρτυρία που τέθηκε στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, βρίσκεται σε μια πολύ καλή συνοικία της Μόσχας, γνωστής ως το χρυσό μίλι (Golden Mile). Μοναδικός μέτοχος της Stolichnoe πριν από τις επίδικες συναλλαγές ήταν ο Gromov. Mε την υπογραφή των επίδικων συμφωνιών συμφώνησε να μεταβιβάσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της στον Kouzinez, έναντι του ποσού των US$24.822.
11. Είναι παραδεκτό ότι το ποσό αυτό εισπράχθηκε από τον Gromov μέσω της Ενάγουσας με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση του 50% των μετοχών της Lafar στην Εναγόμενη 2, η οποία, ως έχει αναφερθεί, μεταβίβασε τις μετοχές και τα δικαιώματα της στην Εναγόμενη
12. Σημειώνεται πως η Stolichnoe διατήρησε τα δικαιώματα της σε σχέση με το υπό αναφοράν οικόπεδο στη Ρωσία. Κατά συνέπεια η Ενάγουσα και η Εναγόμενη 1 (αρχικά η Εναγόμενη 2) είναι ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων ανάπτυξης του αναφερθέντος οικοπέδου, μέσω της Lafar. Με βάση συμφωνία συνεταιρισμού ημερομηνίας 19.9.2006 (Τεκμήριο 3) που υπεγράφη μεταξύ της Ενάγουσας και της Εναγόμενης 2, συμφωνήθηκε η συνεργασία μεταξύ τους για την ανάπτυξη έργων στην περιοχή της Μόσχας με πρώτο έργο το υπό αναφοράν οικόπεδο (το έργο Khilkov). Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 33 του Τεκμηρίου 3 το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Κυπριακό. To έργο δεν έμελλε να αναπτυχθεί ως η συμφωνία συνεταιρισμού και η κάθε πλευρά επιρρίπτει στην άλλη την ευθύνη για την αποτυχία. Κινήθηκε πρώτα δικαστικά η Εναγόμενη 1, με την καταχώριση της αγωγής υπ' αρ. 2135/2013 Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εναντίον της Ενάγουσας, διεκδικώντας την επιστροφή του ποσού των US$24.822.480 το οποίο κατέβαλε στην Ενάγουσα για απόκτηση των μετοχών στη Lafar καθώς και περαιτέρω αποζημιώσεις για κατ' ισχυρισμόν ζημιές και απώλειες. Ακολούθησε η καταχώριση της πιο πάνω αγωγής από την Ενάγουσα, στις 30.5.2014, με την οποία διεκδικεί από τις Εναγόμενες US$99.929.105 ως αποζημιώσεις για ζημιές που κατ' ισχυρισμόν έχει υποστεί, λόγω παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων από τις Εναγόμενες και ή παράβασης καθήκοντος επιμέλειας και ή ένεκα ζημιογόνων πράξεων και παραλείψεων τους. Οι Εναγόμενες 3 και 4 ενάγονται υπό την ιδιότητα τους ως ιδιοκτήτριες και ή δικαιούμενες στις μετοχές των Εναγομένων 1 και 2 και ως οι εταιρείες που, κατ' ισχυρισμόν, είχαν την ευθύνη για επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών του έργου Κhilkov, ρόλο που απέτυχαν να εκπληρώσουν και συνεπεία αυτού υπέχουν συμβατική ευθύνη για αποζημίωση της Ενάγουσας για τις ζημιές που έχουν υποστεί. Η Εναγόμενη 3 είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Guernsey και η Εναγόμενη 4 είναι Ρωσική τράπεζα. Η Εναγόμενη 3, με βάση τους ισχυρισμούς της Ενάγουσας, είναι η μητρική εταιρεία των Εναγομένων 1 και
13. Οι Εναγόμενες 1, 2 και 3 ανήκουν στον όμιλο RGI, ο οποίος μετονομάσθηκε σε ROSE ("Rose Group"). Η πλειοψηφία των μετοχών της Εναγόμενης 3 κατέχεται από την Εναγόμενη
14. Προτού η Εναγόμενη 4 αποκτήσει τον έλεγχο του Rose Group ο μέτοχος πλειοψηφίας του ομίλου ήταν ο αναφερθείς Kouzinez. Η μέχρι σήμερα διαδικασία στην αγωγή Μετά την επίδοση της αγωγής στις Εναγόμενες 1 και 2, Κυπριακές εταιρείες, η Ενάγουσα αποτάθηκε μονομερώς στις 9.3.2015 και εξασφάλισε (στις 23.3.2015) άδεια για επίδοση της ειδοποίησης του κλητηρίου εντάλματος εκτός δικαιοδοσίας στις Εναγόμενες 3 και
15. Αφού επιδόθηκε στην Εναγόμενη 3, ακολούθησε η εξεταζόμενη αίτηση με την οποία επιδιώκεται ο παραμερισμός του διατάγματος ημερ. 23.3.2015 για την επίδοση της ειδοποίησης του κλητηρίου και η παρεπόμενη επίδοση στην Εναγόμενη 3 (Παρακλητικά Α και Β της αίτησης) καθώς και ο παραμερισμός και/ή αναστολή του κλητηρίου, λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου. Προγενέστερα και συγκεκριμένα στις 29.5.2015, η Ενάγουσα καταχώρισε αίτηση δια κλήσεως, επιδιώκοντας την έκδοση ενδιάμεσων απαγορευτικών διαταγμάτων εναντίον των Εναγομένων 1 έως
16. Η αίτηση για προσωρινά διατάγματα παρέμεινε για οδηγίες, ώστε να εκδικαστεί πρώτα η παρούσα αίτηση. Η ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ Η εκδοχή της Ενάγουσας, όπως προβάλλει μέσα από την ένορκη δήλωση του Α. Κορομία, δικηγόρου στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την Ενάγουσα, που υποστηρίζει την αίτηση για άδεια επίδοσης εκτός δικαιοδοσίας, έχει ως ακολούθως: 1) Η Stolichnoe, εξασφάλισε τα δικαιώματα ανάπτυξης του επίδικου οικοπέδου, με βάση συγκεκριμένο Κανονισμό της Ρωσικής Κυβέρνησης (Τεκμήριο 5) τον Μάιο του έτους
17. Στη συνέχεια, επειδή ο Gromov (ιδιοκτήτης της Stolichnoe) δεν είχε εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, αποτάθηκε στον Kuzinez (τότε ιδιοκτήτη του RGI Group) που ήταν έμπειρος στον τομέα και συμφώνησαν να συνεργαστούν. Υπέγραψαν προς το σκοπό αυτό τη συμφωνία συνεργασίας ημερομηνίας 23.6.2006 (Τεκμήριο 6). 2) Στις 19 Σεπτεμβρίου 2006, οι Gromov και Kuzinez, μετά από διαβουλεύσεις και άλλες προκαταρκτικές συμφωνίες (με βάση τις οποίες μεταβιβάστηκαν οι μετοχές της Stolichnoe στην Lafar και ακολούθως στην Ενάγουσα και την Εναγόμενη 2), κατέληξαν στην υπογραφή της Συμφωνίας Συνεταιρισμού (Τεκμήριο 3) μεταξύ της Ενάγουσας και της Εναγόμενης
18. 3) Με βάση ρητό όρο του Τεκμηρίου 3 (όρος 3) η Εναγόμενη 2 διορίστηκε ως διαχειριστής του έργου. Παραταύτα, η Ενάγουσα θεωρεί ότι η διαχείριση είχε ανατεθεί εξ' αρχής στο RGI Group, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας LLC Proektnoe Buro ("Project Buro"). Τούτο υποστηρίζεται, με βάση την πληροφόρηση του ενόρκως δηλούντα, από τα ακόλουθα: α) Με το «Συμβόλαιο Project Buro» ημερομηνίας 1.3.2007, (Τεκμήριο 10) η Stolichnoe συμφώνησε με την Project Buro όπως η τελευταία αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Με το υπό αναφοράν Συμβόλαιο, ανατέθηκε στην Project Buro όπως εκτελέσει όλες τις εργασίες, τόσο τις προπαρασκευαστικές (εξασφαλίσεις απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών -πολεοδομικών και οικοδομικών-) όσο και τις κατασκευαστικές. β) Η Project Buro (θυγατρική, ως αναφέρθηκε, του ομίλου RGI, αργότερα "Rose group") είχε εμπλακεί από τον Σεπτέμβριο του έτους 2006, καθόσον έχει υπογράψει συμβόλαιο με Αρχιτεκτονική Εταιρεία (Τεκμήριο 11) για την ετοιμασία των σχεδίων του έργου. γ) Ενόψει των ανωτέρω, υποστηρίζει ο ενόρκως δηλών, παρόλο που το Συμβόλαιο μεταξύ της Stolichnoe και της Project Buro υπεγράφη τον Μάρτιο του έτους 2007, στην πραγματικότητα, η Project Buro άρχισε τις εργασίες από τον χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Συνεταιρισμού, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του έτους
19. 4) Αναφορικά με τον χρόνο αποπεράτωσης του έργου, αναφέρει πως, με βάση τον Κανονισμό, η Stolichnoe υποχρεούτο να αποπερατώσει το έργο μέχρι το τέλος του έτους
20. Ο Kouzinez, υποστηρίζει, είχε διαβεβαιώσει τον Gromov, ότι το έργο θα μπορούσε να αποπερατωθεί πολύ νωρίτερα. Υποδεικνύεται στην ένορκη δήλωση Κορομία ότι, με βάση το Τεκμήριο 10 (Project Buro), το έργο θα έπρεπε να συμπληρωθεί μέχρι τις 31.10.
21. 5) Οι Εναγόμενοι, υποστηρίζει η Ενάγουσα, απέτυχε να κατασκευάσει το έργο, το οποίο μέχρι σήμερα είναι ασυμπλήρωτο. Στην πραγματικότητα, αναφέρει ο ενόρκως δηλών, το έργο βρίσκεται στο σχεδιαστικό/πολεοδομικό στάδιο, στο οποίο βρισκόταν το έτος
22. Η Project Buro, απέτυχε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες (πολεοδομική και οικοδομική). Oι κατασκευαστικές εργασίες, προσθέτει, δεν έχουν αρχίσει αφού δεν έχουν ακόμη εγκριθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια από τις αρμόδιες αρχές. Όλες οι προσπάθειες της Ενάγουσας, καταλήγει, για εξεύρεση λύσης, προσέκρουσαν στην άρνηση και αδιαφορία των Εναγομένων. 6) Σε σχέση με τις ζημιές της Ενάγουσας, αναφέρει πως με βάση διαφημιστικό φυλλάδιο (Τεκμήριο 9) που είχε ετοιμάσει η Εναγόμενη 3 τον Σεπτέμβριο του έτους 2006, όταν ετοιμαζόταν να εισάξει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, είχε εκτιμηθεί το έργο στο ποσό των US$325 εκ. στην τελική του μορφή και σε US$156,818.000 στην κατάσταση που βρισκόταν τότε. Λόγω της αποτυχίας των Εναγομένων να πραγματοποιήσουν το έργο, η Ενάγουσα υπέστη σημαντικές ζημιές αφού, με βάση τους εξελεγμένους λογαριασμούς της RGI για το έτος 2013, το 50% του έργου εκτιμήθηκε σε $38εκ. Ενόψει τούτου, αναφέρει στην ένορκη δήλωση του ο κ. Κορομίας, είναι φανερό πως επήλθε μείωση περί τα $75 εκ. (50%) μεταξύ των ετών 2007 και
23. 7) Όσον αφορά την ευθύνη των Εναγομένων, η Ενάγουσα υποστηρίζει ότι οι Εναγόμενες 1 και 2, έδρασαν με αμέλεια στη διαχείριση του έργου και έχουν υποχρέωση να την αποζημιώσουν για τις ζημιές που έχει υποστεί, λόγω της μη πραγματοποίησης του έργου. Αναφορικά με την Εναγόμενη 3, παρόλο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία Συνεταιρισμού, υποστηρίζει ότι υπέχει ευθύνη να αποζημιώσει την Ενάγουσα επειδή είχε πραγματική ανάμειξη σε όλα τα θέματα που αφορούσαν την εκτέλεση του έργου. Ήταν επίσης η μητρική εταιρεία των Εναγομένων 1 και 2 καθώς και της Project Buro. Είχε, συνεπώς, ουσιαστική ανάμειξη στο έργο, μέσω του Kuzinez, που ήταν το πρόσωπο που έλεγχε και χειριζόταν όλα τα θέματα των εταιρειών του ομίλου RGI, μεταξύ των οποίων και το έργο Khilkov. Προς υποστήριξη της πιο πάνω θέσης επισυνάπτει γνωμάτευση Ρώσου Νομικού Εμπειρογνώμονα (Τεκμήριο 4) στην οποία στηρίζεται η θέση πως, με βάση το Ρωσικό δίκαιο, η Εναγόμενη 3 είναι υπεύθυνη να αποζημιώσει την Ενάγουσα για αμελή εκτέλεση καθήκοντος. Επισυνάπτει, επίσης, γνωμάτευση Ρωσίδας δικηγόρου (Τεκμήριο 15) στην οποία αναλύονται οι παραλείψεις της Project Buro και κατ' επέκταση της Εναγόμενης 3, να προωθήσουν και εκτελέσουν τις εργασίες, με βάση τις πρόνοιες του Τεκμηρίου
24. Όφειλαν, επισημαίνεται στο Τεκμήριο 15, να φρόντιζαν ώστε να είχαν ετοιμαστεί έγκαιρα τα αρχιτεκτονικά σχέδια και να υποβαλλόταν η αίτηση με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας καθώς και για την εξασφάλιση της άδειας οικοδομής. Υποδεικνύει, περαιτέρω, πως εάν εξασφαλίζονταν έγκαιρα οι πιο πάνω εγκρίσεις και νοουμένου ότι οι Εναγόμενοι δρούσαν με τη δέουσα επιμέλεια, ήταν εφικτή η ανέγερση και συμπλήρωση των εργασιών του έργου, μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες. Η ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ 3/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ Η αίτηση της Εναγόμενης 3 υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση του εσωτερικού νομικού της συμβούλου Artem Azizbaev, ο οποίος υποστηρίζει, σε συντομία, τα ακόλουθα: 1) Ουδεμία συμβατική σχέση υπάρχει μεταξύ της Ενάγουσας και της Εναγόμενης
25. Η εκτέλεση του έργου, υποδεικνύει, ανατέθηκε στην Project Buro, με βάση το Τεκμήριο
26. Η Σύμβαση ανάθεσης των εργασιών για εκτέλεση του έργου υπογράφεται από την Stolichnoe και την Project Buro. H Ενάγουσα δεν έχει, κατά συνέπεια, αγώγιμο δικαίωμα εναντίον της Αιτήτριας για την, κατ' ισχυρισμόν, κακοδιαχείριση εκ μέρους της Project Buro. 2) Απορρίπτοντας τη θέση της Ενάγουσας ότι η Εναγόμενη 3 είχε τον πραγματικό έλεγχο του έργου, μέσω του Kuzinez, υποστηρίζει πως η Εναγόμενη 3 δεν διαθέτει υπαλληλικό προσωπικό και δεν ανέλαβε ούτε ήταν σε θέση να ασκεί έλεγχο του έργου. Υποδεικνύεται, περαιτέρω, πως με βάση τον όρο 1.
27. της αρχικής συμφωνίας Gromov και Kuzinez (Τεκμήριο 6) ο Gromov θα παρέμενε γενικός διευθυντής της Stolichnoe και θα εμπλεκόταν στην υλοποίηση του έργου. 3) Με βάση ρητό όρο του Τεκμήριου 10 (όρος 9) η συμφωνία μεταξύ της Stolichnoe και της Project Buro, διέπεται από το Ρωσικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για επίλυση τυχόν διαφορών συμφωνήθηκε ότι θα ήταν τα Ρωσικά. Ενόψει, τούτου, τα Κυπριακά Δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία να εκδικάσουν τις αξιώσεις της Ενάγουσας εναντίον της Εναγόμενης 3 ή/και των Εναγόμενων 1 και 2, που σχετίζονται με ισχυρισμούς για κακοδιαχείριση ή μη υλοποίηση του έργου Khilkov. Υποδεικνύεται συναφώς, ότι η Ενάγουσα αποδέχεται, μέσω της ένορκης δήλωσης Κορομία, ότι η Project Buro είχε εμπλοκή στην εκτέλεση του έργου από το χρόνο της υπογραφής της Συμφωνίας Συνεταιρισμού (Τεκμήριο 3). 4) Πέραν των πιο πάνω, η Εναγόμενη 3 υποστηρίζει πως η Stolichnoe υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία LLC Project Armix (Armix) για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων σε σχέση με την υλοποίηση του έργου (Τεκμήριο 1 Ε/Δ Azizbaev). Το υπό αναφοράν συμβόλαιο, υποδεικνύει ο ενόρκως δηλών, υπεγράφη στη Ρωσία και περιέχει ρήτρα αποκλειστικής δικαιοδοσίας των Ρωσικών Δικαστηρίων, με εφαρμοστέο δίκαιο το Ρωσικό. Επί πλέον, αναφέρει, δυνάμει συμφωνίας ημερ. 1.7.2006, το οποίο επίσης υπεγράφη στη Ρωσία και διέπεται από τους ίδιους πιο πάνω όρους σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία των Ρωσικών Δικαστηρίων (Τεκμήριο 2 Ε/Δ Azizbaev), η Stolichnoe ανέθεσε σε αντιπρόσωπο την μέριμνα για επανεγκατάσταση των ενοίκων και ιδιοκτητών του κτιρίου που βρισκόταν εντός του επίδικου ακινήτου. Τα ανωτέρω δύο συμβόλαια, υποδεικνύει ο ενόρκως δηλών, δεν αποκαλύφθηκαν στην αίτηση της Ενάγουσας για άδεια επίδοσης της ειδοποίησης του κλητηρίου στην Εναγόμενη 3, εκτός δικαιοδοσίας. Τουναντίον, η Ενάγουσα, παραπληροφορώντας το Δικαστήριο, υποστήριξε πως τη διαχείριση του έργου είχε η Εναγόμενη 2 και ότι, δήθεν, την ασκούσε η Εναγόμενη 3, επειδή οι Εναγόμενες 1 και 2, δεν διέθεταν προσωπικό. 5) Συνεχίζοντας ο ενόρκως δηλών υποστηρίζει πως η Ενάγουσα δεν ζήτησε τερματισμό του Συμβολαίου με την Project Buro, ως είχε δικαίωμα. Αντίθετα, η Stolichnoe συμφώνησε στην παράταση του συμβολαίου μέχρι τις 13.12.2013 με βάση σχετική προσθήκη με την οποία συμφωνήθηκε η μείωση των αποζημιώσεων στην περίπτωση καθυστέρησης του έργου (Τεκμήριο 3 στην Ε/Δ Azizbaev). Ούτε το πιο πάνω γεγονός, υποδεικνύει, αποκαλύφθηκε από την Ενάγουσα με την αίτηση της. 6) Αναφέρει, τέλος, πως η Ενάγουσα συγκατατέθηκε στη μεταβίβαση των μετοχών από την Εναγόμενη 2 στην Εναγόμενη 1, γεγονός που επιμαρτυρείται από την ανεπιφύλακτη αποδοχή της στην εκχώρηση, που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του έτους 2009, με βάση το Τεκμήριο
28. Εάν η Ενάγουσα, συμπεραίνει, είχε γνήσια απαίτηση εναντίον της Εναγόμενης 2, δεν θα έδιδε τη συγκατάθεση της για αποξένωση των μετοχών της από την Κοινοπραξία. Η παρούσα αγωγή, καταλήγει, κατεχωρήθη εκδικητικά από την Ενάγουσα, μετά από την καταχώριση της αγωγής 2135/2013 από την Εναγόμενη 1 εναντίον της. ΟΙ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ Με τις εμπεριστατωμένες αγορεύσεις τους οι ευπαίδευτοι συνήγοροι υποστήριξαν τις εκατέρωθεν θέσεις των διαδίκων με παραπομπές σε συγγράμματα καθώς και στη νομολογία που διέπει τις νομικές πτυχές της υπόθεσης. Ο ευπαίδευτος συνήγορος της Ενάγουσας, υπεραμυνόμενος της ορθότητας του επίδικου διατάγματος, υποστήριξε, σε συντομία, τα ακόλουθα: α) Με βάση την προσκομισθείσα μαρτυρία, η Ενάγουσα έχει καταδείξει εκ πρώτης όψεως υπόθεση ότι η Project Buro υπήρξε αμελής κατά τη διαχείριση του έργου Khilkov. Τούτο, κατά την εισήγηση του συνηγόρου, συνάγεται αβίαστα από την εμπειρογνωμοσύνη η οποία κατατέθηκε ως Τεκμήριο 16 με την οποία αποδίδεται σωρεία λαθών στην Project Buro, δίδοντας έμφαση στην αποτυχία της να λάβει τα ορθά διαβήματα για την εξασφάλιση της απαραίτητης πολεοδομικής άδειας. β) Οι Εναγόμενες 1 και 2 είχαν αναλάβει τη διαχείριση του έργου με βάση το Τεκμήριο
29. Ευθύνονται, με βάση το Κυπριακό Δίκαιο που διέπει την συμφωνία συνεταιρισμού, έναντι της Ενάγουσας για την κακοδιαχείριση εκ μέρους της Project Βuro, στην οποία ανέθεσαν τη διαχείριση του έργου. γ) Η Ενάγουσα έχει περαιτέρω καταδείξει καλή εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον της Εναγόμενης 3 με βάση το Ρωσικό Δίκαιο, όπως προκύπτει από την σχετική γνωμάτευση του Ρώσου δικηγόρου, Τεκμήριο
30. Υποδεικνύει πως στο στάδιο αυτό το Δικαστήριο δεν καλείται να αποφασίσει την αξία της μαρτυρίας και συνεπώς δεν αποτελεί εμπόδιο για τη στοιχειοθέτηση των προϋποθέσεων της Διαταγής 6 το γεγονός ότι η άλλη πλευρά κατέθεσε γνωμάτευση αντίθετη με το περιεχόμενο του Τεκμηρίου
31. δ) Η Κύπρος αποτελεί το μόνο κατάλληλο φόρουμ, στο οποίο μπορούν να εναχθούν οι Εναγόμενες 1 και 2 Κυπριακές εταιρείες. Επικαλέστηκε προς τούτο τις πρόνοιες του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 με βάση τις οποίες οι Εναγόμενοι ενάγονται στον τόπο της κατοικίας τους. Συνεχίζοντας επί του προκειμένου ζητήματος, εισηγήθηκε πως δεν χωρεί ζήτημα forum non conveniens στα περιστατικά της κρινόμενης υπόθεσης με βάση τις αρχές που καθιέρωσε η υπόθεση Owusu v. Jackson and Others (Case C-281) [2005] QB801 η οποία υιοθετήθηκε στην απόφαση Hampton Advisory Group v. Bost AΔ κ.ά. ST