Schadevergoeding Lid 1 Nieuwe tekst: De adviseur is (wettelijk) aansprakelijk voor alle schade van opdrachtgever of derden die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de adviseur en/of personeel van adviseur en/of van personen en/of zaken waarvoor de adviseur aansprakelijk is. Lid 2:
. Artikel 15 Omvang van de schadevergoeding Lid 1 Nieuwe tekst: De door de adviseur te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 1.000.000. (Let op! Betreft standaard formulering. Per project goed bekijken en definiëren in de uiteindelijke overeenkomst). Lid 2:
Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen
Overige bepalingen verband houdende met schadevergoeding
Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht Lid 3 Aanvulling: De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade van de adviseur als gevolg van vertraging(en) veroorzaakt door beslissingen, vergunningverleningen of verlenen van ontheffingen van (overheids)instanties, tenzij deze vertraging te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever. Artikel 21 Wijze van opzeggen Lid 2 Nieuwe tekst: Opzegging zonder mededeling van de grond van de opzegging is niet mogelijk. Indien een opzegging van de opdracht zonder vermelding van de grond van opzegging wordt ontvangen door een van de partijen wordt deze geacht niet te zijn gedaan en heeft deze geen enkele werking. Artikel 22 Limitatieve regeling opzeggingsgronden
Opzegging van de opdracht zonder grond
Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de opdrachtgever
Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de opdrachtgever
Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur
Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de adviseur
Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de adviseur Lid 1 Nieuwe tekst: Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die gelegen is bij de adviseur, dan heeft de opdrachtgever het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken. Lid 3:
Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever Lid 2:
Lid 3:
Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever Lid 1 Nieuwe tekst: Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzelf is gelegen, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken. Lid 2:
Lid 3 Nieuwe tekst: De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de adviseur het advies te (laten) gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is gemaakt. Lid 4:
Betalingsverplichting na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever Lid 2:
Lid 3:
Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever Lid 1 Nieuwe tekst: Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die gelegen is bij de opdrachtgever, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken. Lid 2:
Lid 3 Nieuwe tekst: De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de adviseur het advies te (laten) gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is gemaakt. Lid 4:
Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de adviseur Lid 1 Nieuwe tekst: Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzelf is gelegen, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken. Lid 3:
Eigendom van documenten Nieuwe tekst: De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem kosteloos en onbeperkt worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan. Artikel 46 Rechten van de adviseur op het advies Lid 3 Nieuwe tekst: Onverminderd het ter zake bepaalde in de Auteurswet 1912 hebben zowel de adviseur alsmede de opdrachtgever het recht van het uitwendige en inwendige van een naar ontwerp van de adviseur verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken. Doch de adviseur behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden. Lid 4 Aanvulling: Indien het ontwerp tot stand is gekomen door gezamenlijke inbreng of naar idee van de opdrachtgever, berusten de voornoemde rechten bij de opdrachtgever. Artikel 47 De uitvoering van het object Lid 1 Nieuwe tekst: De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de uitvoering van het object afwijkend van de adviezen van de adviseur of in het geheel niet te (laten) uitvoeren. Afwijkingen worden zo veel mogelijk in goed overleg met de adviseur voorbereidt. Artikel 48 Recht van herhaling van het advies Lid 1 Nieuwe tekst: Het is de adviseur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (eerdere) opdrachtgever niet toegestaan om zijn advies te herhalen. Lid 2 Nieuwe tekst: Het is de opdrachtgever onverkort toegestaan het advies geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals te gebruiken. Lid 3:
Berekening op grondslag van bestede tijd Lid 2 Nieuwe tekst: Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die zijn besteed aan het vervullen van de opdracht, de reistijd daaronder niet inbegrepen. Artikel 55 Advieskosten in geval van aanpassingen en wijzigingen Lid 1 Nieuwe tekst: Aanpassingen en wijzigingen in de opdracht en de advieskosten kunnen uitsluitend na een schriftelijke opdracht plaatsvinden. Onder schriftelijke opdracht wordt tevens een bevestiging per e-mail van een bevoegd persoon verstaan. Aanpassing van de advieskosten kan uitsluitend geschieden indien door de adviseur na schriftelijke opdracht tot aanpassing/wijziging en voorafgaand aan de uitvoering van de aanpassing/wijziging een volledige onderbouwing van de gewijzigde kosten aan de opdrachtgever overgelegd wordt met specificatie van de met de opgedragen wijzigingen gepaard gaande consequenties en daaraan verbonden vermeerdering en/of vermindering van kosten. Artikel 56 Betaling van advieskosten Lid 7 Nieuwe tekst: Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken. Lid 9:
Geschillen Lid 3:
Lid 4:
Afwijkingen UAV 2012 Inkoopvoorwaarden Gemeente Bodegraven-Reeuwijk – Afwijkingen UAV 2012 Aanvullende voorwaarden bij-, aanpassingen op- en/of uitsluitingen van de UAV 2012 bij de uitvoering van werken en technische installatiewerken: Datum opmaak: 6 juni 2017 Datum vastgesteld: 22 augustus 2017 Standaard uitsluiting: Standaard tekst § 12 lid 2 onder (b) ‘dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in § 9 tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.’
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.