wystawionych faktur VAT: nr (...) z dnia 9 lipca 2013 roku w kwocie 91.763,07 złotych oraz nr 25/13 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w kwocie 38.177,56 złotych. Faktury te zostały uprzednio przyjęte przez pozwaną. Powodowie nie zgodzili się ze stanowiskiem pozwanej, kwestionując podstawy odstąpienia od umowy. Ostatecznie, wezwali pozwaną do umożliwienia kontynuowania prac z zagrożeniem odstąpienia od umowy. W związku z odmową pozwanej, w dniu 19 sierpnia 2013 roku powodowie,
art. 491 k.c., odstąpili od umowy, z czym z kolei nie zgodziła się pozwana. Odmówiła też zapłaty kwot objętych żądaniem pozwu. Z ostrożności procesowej, powodowie wnieśli o miarkowanie naliczonej przez pozwaną kary umownej, jako rażąco wygórowanej. (pozew k. 2-8) Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 31 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Nc 347/13, orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. (nakaz zapłaty k. 37) W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów kosztów procesu wg norm przepisanych. (sprzeciw od nakazu zapłaty k. 41-46) Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 17 października 2012 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) „na budowę świetlicy wiejskiej w Ł., gm. D.”, pomiędzy powodami W. J. i S. J. prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. (...) Spółka cywilna w P., jako wykonawcą, a pozwaną Gminą D., jako zamawiającą, zawarta została umowa, mocą której powodowie zobowiązali się do wykonania robót budowlanych obejmujących budowę świetlicy wiejskiej w Ł. (§ 1 umowy). Powodowie zobowiązali się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, z ofertą, zasadami sztuki budowlanej (§ 4 ust. 2 pkt e umowy). Strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 812.636,89 złotych netto (999.543,37 złotych brutto). Rozliczenie robót miało odbywać się fakturami częściowymi za wykonanie robót ujętych w harmonogramie, wystawianymi nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym suma należności z faktur częściowych nie mogła przekroczyć kwoty odpowiadającej 80% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu robót, z zastrzeżeniem ust. 5 umowy. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić fakturą końcową wystawioną po całkowitej realizacji zadania
protokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy (§ 5 ust. 1, 4 i 7 umowy). Zakres przedmiotu umowy obejmował również obsługę geodezyjną prowadzonych prac, a także szereg innych zadań, szczegółowo określonych w umowie o roboty budowlane (§ 1 umowy). Zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 umowy, powodowie do dnia podpisania umowy wnieśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 99.954,34 złotych, zaś pozwana zobowiązała się, że zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane. W § 11 umowy strony postanowiły, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane powodom m.in. za odstąpienie od umowy przez pozwaną z przyczyn zależnych od powodów w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. Powodowie wyrazili zgodę na potrącenie z faktur należności z tytułu kar umownych. Natomiast w § 12 strony przewidziały, że pozwana może odstąpić od umowy m.in. w przypadku, gdy powodowie nie wykonują robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonują swoje zobowiązania umowne. (umowa z dnia 17 października 2012 roku k. 15-21 i 50-53, aneks nr (...) do umowy k. 22 i 55) Pomimo, że wśród załączników do w/w umowy wymienione były projekty wykonawcze: branży budowlanej i sanitarnej, faktycznie powód nie dysponował takimi projektami. Nadto, projekt zagospodarowania terenu załączony do wniosku o pozwolenie na budowę nie przewidywał w zasadzie żadnych rzędnych, czy spadków. (umowa z dnia 17 października 2012 roku k. 21, zeznania świadka J. R., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 00:18:52, 00:19:17, 00:31:15, 00:45:34, zeznania świadka J. G., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 00:51:53, 01:17:18, 01:18:37, zeznania świadka K. O., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 01:36:00, zeznania powoda W. J., e-protokół rozprawy z dnia 19 listopada 2015 roku (k.206, czas nagrania: 01:11:08) Jednocześnie, w dniu 17 października 2012 roku pozwana Gmina D. zawarła z J. R. umowę o dzieło polegające na pełnieniu w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w inwestycji. Na mocy tej umowy inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany został m.in. do sprawowania kontroli zgodności realizacji umowy o roboty budowlane z projektem i pozwoleniem na budową oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej (§ 3 ust. 1 pkt a umowy) (umowa o dzieło k. 64-65v., zeznania świadka G. K., e-protokół rozprawy z dnia 19 listopada 2015 roku (k. 205, czas nagrania: 01:06:24) Jeśli chodzi o montaż deski okapowej, to została zamontowana tylko jedna taka deska o grubości 32 mm, wbrew zapisom projektowym, które przewidywały dwie deski o grubości 25 mm każda. Jeśli chodzi o izolację termiczną ścian przyziemia, to przy ociepleniu fundamentów budynku powodowie zastosowali płyty styropianowe K. (...) 100λ 35, które spełniały wszystkie wymogi i parametry dla spornego obiektu. W przetargowej dokumentacji kosztorysowej pozwana przyjęła styropian zwykły. Ten zwykły styropian był znacznie tańszy od styropianu zastosowanego przez powodów. Jeśli chodzi o obudowy fundamentów w obrysie filarów ganku, to powodowie zastosowali bloczki fundamentowe przy ścianach oporowych pod kolumny ganku. Ściany oporowe pod kolumny ganku były integralną częścią ścian fundamentowych całego budynku, który był zaprojektowany z bloczków fundamentowych B15. Jeśli chodzi o montaż okien, to okna zostały wykonane i zbudowane zgodnie z projektem. Producent okien,
dostarczonej mu dokumentacji i zestawienia stolarki okiennej, odczytał taki poziom okien, jaki był zainstalowany na budowie. Podział okien nie był zwymiarowany przez projektanta, a rysunek elewacji w skali 1:100 wskazywał na taki wygląd okien, jakie zostały faktycznie zamontowane. (kosztorys ofertowy k. 118-120, karta techniczna zastosowanego styropianu k. 121-124, zeznania świadka J. R., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 00:24:45, 00:26:52, 00:27:34, 00:39:00, 00:39:24, zeznania świadka J. G., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 01:02:19, 01:03:26, 01:04:36, 01:06:01, 01:12:48, zeznania świadka K. O., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 01:33:06, 01:33:30, 01:34:58, 01:39:30, 01:40:29, zeznania świadka A. S.
1 lit. d i ust. 2 umowy, złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części obejmującej niewykonane prace. Pozwana wskazała, że prace stanowiące przedmiot umowy zostały wykonane niezgodnie z projektem budowlanym, w szczególności zaś powodowie dokonali zmian stanowiących istotne odstępstwa od projektu, tj. niewłaściwie zlokalizowali przyłącze wody oraz osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni ścieków. Ponadto, zmienili lokalizację wejścia instalacji wodociągowej do budynku ze ściany elewacji południowej na ścianę elewacji zachodniej, a także nastąpiła zmiana różnicy poziomów terenu pomiędzy zerem parteru a poziomem terenu. Powodowie nie doprowadzili przy tym budowy do stanu zgodnego z projektem budowlanym, zgodnie z wystosowanym do nich wezwaniem. Inwestor ustalił również, w oparciu o wpisy dokonane w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego, że niezgodnie z projektem budowlanym powodowie wykonali następujące prace: montaż deski okapowej, izolację termiczną ścian przyziemia, obudowę fundamentów w obrysie filarów ganku, montaż okien niezgodnych z projektem budowlanym. (odstąpienie od umowy z dnia 30 lipca 2013 roku k. 24-25 i 47-47v., zeznania świadka G. K., e-protokół rozprawy z dnia 19 listopada 2015 roku (k. 205, czas nagrania: 00:56:44, zeznania powoda W. J., e-protokół rozprawy z dnia 19 listopada 2015 roku (k. 206, czas nagrania: 01:11:08) W dniu 1 sierpnia 2013 roku, z tytułu budowy świetlicy wiejskiej w Ł., powodowie wystawili pozwanej kolejną fakturę VAT nr (...) na kwotę 45.644,12 złotych brutto, z terminem płatności do dnia 31 sierpnia 2013 roku. (faktura nr (...) k. 28) W dniu 2 sierpnia 2013 roku, w związku z oświadczeniem pozwanej o odstąpieniu od umowy, powodowie wskazali, że oświadczenie pozwanej uznają za bezskuteczne, a powody uzasadniające odstąpienie – za bezpodstawne. Nie wyrazili zgody na rozwiązanie umowy, a w zakresie przedstawionych podstaw do odstąpienia wskazali, że przyłącze wody wykonane na terenie nieruchomości pozwanej przesunięto o 1,5 mb w stosunku do dokumentacji ponieważ na linii wodociągu rosły tuje w ilości ok. 70 sztuk. Przed zwróceniem się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: (...)) powodowie przedstawili swoją propozycję dotyczącą przesunięcia wodociągu na spotkaniu z Wójtem i Wójt wyraził na to zgodę. Temat ten był też poruszany na naradach koordynacyjnych odbywających się u pozwanej raz w tygodniu. W tej sytuacji powodowie w dniu 20 czerwca 2013 roku wystąpili z pismem do (...) w P. i czekali na odpowiedź, w jaki sposób problem przyłącza można rozwiązać, czy jest zasadne, aby go doprowadzić do stanu zgodnego z projektem lub usankcjonować w inny sposób. Mimo wcześniejszych uzgodnień z Wójtem, otrzymali pismo z dnia 11 lipca 2013 roku wzywające do natychmiastowej zmiany lokalizacji przyłącza, by jego usytuowanie odpowiadało projektowi budowlanemu oraz warunkom określonym w pozwoleniu na budowę. Takie postępowanie, zdaniem powodów, uznać należy jako wykorzystywanie pozycji dominującej przez pozwaną. Powodowie poinformowali też, że przyłącze wykonane na terenie nieruchomości nie narusza praw osób trzecich. (...) zaproponował pozwanej, że można to zalegalizować składając dokumentację powykonawczą oraz mapę do celów projektowych. Pozwana nie wyraziła zgody i zatrzymano budowę do wyjaśnienia. Kierownik robót sanitarnych w imieniu powodów zaproponował w dniu 29 lipca 2013 roku, że dokumentację powykonawczą wykona we własnym zakresie w terminie 7 dni. Pozwana uznała również za niezgodne z projektem prace wymienione w w/w piśmie. Zdaniem powodów – bezpodstawnie. W istocie, jest to zmiana mało istotna, nie pogarszająca parametrów technicznych, estetycznych, nie zwiększająca kosztów inwestycji, wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a zawarta również w dokumentacji kosztorysowej. Tym samym, w ocenie powodów działania pozwanej nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa i powodowie stoją na stanowisku kontynuowania dalszej współpracy. Dodatkowo, w ocenie powodów zastosowanie trybu odstąpienia od umowy bezpośrednio wiąże się z postawą pozwanej, która, w ocenie powodów, bezpodstawnie uchyla się od wypłaty na rzecz powodów wynagrodzenia za szereg prac wykonanych ponad zakres umowy, a niezbędnych do prawidłowego prowadzenia budowy. Mając powyższe na uwadze, powodowie wnieśli o zajęcie stanowiska w zakresie dalszego kontynuowania współpracy w terminie 7 dni. (pismo z dnia 2 sierpnia 2013 roku k. 31-32, zeznania świadka J. G., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 00:56:37, zeznania świadka K. O., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 01:30:37, zeznania świadka Z. G., e-protokół rozprawy z dnia 19 listopada 2015 roku (k. 203, czas nagrania: 00:11:16, zeznania powoda W. J., e-protokół rozprawy z dnia 19 listopada 2015 roku (k. 206, czas nagrania: 01:11:08, 01:55:54) W dniu 9 sierpnia 2013 roku pozwana,
1 lit. d umowy, wystawiła powodom notę księgową nr (...) na kwotę 199.908,67 złotych tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn określonym w oświadczeniu z dnia 30 lipca 2013 roku. Oświadczyła przy tym, że na pokrycie należności z tytułu tejże noty zalicza kwotę 69.968,04 złotych z uiszczonego w dniu 24 października 2012 roku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz, że dokonuje potrącenia należności z wystawionych przez powodów faktur: nr (...) z dnia 9 lipca 2013 roku w kwocie 91.763,07 złotych i nr 25/13 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w kwocie 38.177,56 złotych. (nota księgowa nr (...) k. 26) W dniu 14 sierpnia 2013 roku powodowie zażądali od pozwanej natychmiastowego umożliwienia im wykonywania robót. Wskazali, że jeżeli w dniu 16 sierpnia 2013 roku nie otrzymają informacji o możliwości kontynuowania prac, będą uprawnieni,
art. 491 k.c., do odstąpienia od umowy. (pismo z dnia 14 sierpnia 2013 roku k. 33) W dniu 16 sierpnia 2013 roku pozwana poinformowała powodów, że nie znajduje podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego odstąpienia od umowy, które, wbrew twierdzeniom powodów, było skuteczne, w oparciu o unormowania zawarte w art. 636 w zw. z art. 656 k.c. Zatem to złożone przez powodów odstąpienie od umowy, od której pozwana odstąpiła wcześniej, będzie bezskuteczne. Pozwana nie znalazła możliwości wyrażenia zgody na kontynuowanie przez powodów robót w ramach łączącej strony umowy. (pismo z dnia 16 sierpnia 2013 roku k. 34) W dniu 19 sierpnia 2013 roku powodowie odstąpili od umowy z dnia 17 października 2012 roku, działając w oparciu o przepis art. 491 k.c. Podtrzymali swoje stanowisko w sprawie, że oświadczenie o odstąpieniu przez pozwaną jest bezskuteczne, tym samym pozbawienie powodów możliwości wykonywania robót budowlanych nie miało podstaw prawnych, co spowodowało, że postępowanie pozwanej należało potraktować jako zwłokę w wykonaniu obowiązku udostępnienia frontu robót, zagrożenie powodów skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy nie przyniosło rezultatu. Powodowie wezwali pozwaną do natychmiastowej zapłaty należnych im i wymagalnych już kwot, a oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności potraktowali jako niebyłe. (odstąpienie od umowy z dnia 19 sierpnia 2013 roku k. 35) Decyzją nr (...) z dnia 22 sierpnia 2013 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. zobowiązał pozwaną do przedłożenia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych przy budowie budynku świetlicy wiejskiej w Ł.. Wskazał, że przedmiotowy projekt winien obejmować również przyłącza i instalacje, w które wyposażony jest budynek i odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku Nr 10, poz. 462 t.j.) oraz – w razie potrzeby – wskazywać zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem. (decyzja nr (...) z dnia 22 sierpnia 2013 roku k. 67-68) W dniu 27 sierpnia 2013 roku pozwana przelała na konto powodów kwoty: 3.605,00 złotych i 3.861,56 złotych z tytułu częściowej zapłaty za fakturę VAT nr (...). Jednocześnie, w tym samym dniu, pozwana wskazała, że oświadczenie powodów o odstąpieniu od umowy uznaje za bezskuteczne w części, w jakiej to pozwana odstąpiła od tej umowy. Pozwana poinformowała też, że nie znajduje podstaw do zapłaty wskazanych należności z uwagi na fakt, iż skutecznie dokonała z nich potrącenia swoich wierzytelności wobec powodów. (potwierdzenia przelewów k. 29 i 30, pismo z dnia 27 sierpnia 2013 roku k. 36) W dniu 19 września 2013 roku powodowie przekazali pozwanej geodezyjną inwentaryzację budynku świetlicy wiejskiej w Ł.: budynku świetlicy wiejskiej i wjazdu, oczyszczalni ścieków i przyłącza wody. (pismo z dnia 19 września 2013 roku k. 56, geodezyjna inwentaryzacja k. 57-60) Decyzją nr (...) z dnia 16 października 2013 roku (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia 22 sierpnia 2013 roku nr 180/13. (decyzja nr (...) z dnia 16 października 2013 roku k. 74-76) Powyższych ustaleń faktycznych Sąd dokonał w oparciu o w/powołane dowody z dokumentów, których autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron postępowania. Ustaleń faktycznych Sąd dokonał także w oparciu o zeznania świadków: J. R., J. G., K. O., M. M., A. S.
1 lit. d i ust. 2 umowy, złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części obejmującej niewykonane prace, wskazując, że prace stanowiące przedmiot umowy zostały wykonane niezgodnie z projektem budowlanym, w szczególności zaś powodowie dokonali zmian stanowiących istotne odstępstwa od projektu, tj. niewłaściwie zlokalizowali przyłącze wody oraz osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni ścieków, zmienili lokalizację wejścia instalacji wodociągowej do budynku ze ściany elewacji południowej na ścianę elewacji zachodniej, nastąpiła zmiana różnicy poziomów terenu pomiędzy zerem parteru a poziomem terenu, niezgodnie z projektem budowlanym wykonali też: montaż deski okapowej, izolację termiczną ścian przyziemia, obudowę fundamentów w obrysie filarów ganku i montaż okien. Natomiast w dniu 9 sierpnia 2013 roku pozwana,
1 lit. d umowy, wystawiła powodom notę księgową nr (...) na kwotę 199.908,67 złotych tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w oświadczeniu z dnia 30 lipca 2013 roku, wskazując, że na pokrycie należności z tytułu tejże noty zalicza kwotę 69.968,04 złotych z uiszczonego w dniu 24 października 2012 roku zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 10 ust. 1 i 2 umowy) oraz, że dokonuje potrącenia należności z wystawionych przez powodów faktur: nr (...) z dnia 9 lipca 2013 roku w kwocie 91.763,07 złotych i nr 25/13 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w kwocie 38.177,56 złotych. Faktycznie bowiem, w dniu 9 lipca 2013 roku, za wykonane roboty przy budowie świetlicy wiejskiej w Ł., powodowie wystawili pozwanej fakturę VAT nr (...) na kwotę 91.763,07 złotych brutto, z terminem płatności do dnia 8 sierpnia 2013 roku, a w dniu 1 sierpnia 2013 roku, z tego samego tytułu, powodowie wystawili pozwanej kolejną fakturę VAT nr (...) na kwotę 45.644,12 złotych brutto, z terminem płatności do dnia 31 sierpnia 2013 roku. Pozwana nie zakwestionowała powyższych dwóch faktur VAT ani co do zasady, ani co do wysokości. W dniu 27 sierpnia 2013 roku przelała jednak na konto powodów wyłącznie dwie kwoty: 3.605,00 złotych i 3.861,56 złotych z tytułu częściowej zapłaty za fakturę VAT nr (...). Nadto, pozwana nie zwróciła powodom kwoty 69.968,04 złotych tytułem 70% zabezpieczenia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane. W pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu strony powodowej, formułowanego przez cały czas trwania procesu, jakoby oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy z dnia 30 maja 2013 roku było formalnie bezskuteczne, gdyż przepis art. 491 k.c. wymaga dla skuteczności takiego oświadczenia zachowania procedury w nim wskazanej, a mianowicie – strona zmierzająca skorzystać z przysługującego jej prawa może od umowy odstąpić po uprzednim wyznaczeniu drugiej stronie dodatkowego terminu do wykonania jej zobowiązania i zagrożenia uprawnieniem do odstąpienia od umowy w razie bezskutecznego upływu tego wyznaczonego uprzednio dodatkowego terminu, tymczasem pozwana złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wyznaczając wprawdzie powodom termin do skorygowania ich działań, nie zawierając jednak w swym piśmie zagrożenia odstąpieniem od umowy. W ocenie Sądu, powyższy zarzut jest całkowicie bezzasadny. Jak słusznie wskazuje pozwana, odstąpienie od umowy w przedmiotowej sprawie – prawidłowo - oparte zostało o przepisy art. 636 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., zgodnie z którymi do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, te zaś stanowią, że jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Na gruncie przedmiotowej sprawy bezspornym jest, że strony łączyła umowa o roboty budowlane. Umowa o roboty budowlane uregulowana jest w księdze trzeciej tytule XVI Kodeksu cywilnego. A zatem umowa ta uregulowana jest przepisami szczególnymi względem przepisów części ogólnej Kodeksu cywilnego. Te zaś, kwestie związane z odstąpieniem od umowy w sytuacji wadliwego wykonywania prac traktują nieco odmiennie niż przepis art. 491 k.c. i nie wymagają zamieszczania zagrożenia odstąpieniem od umowy w piśmie wzywającym stronę do zmiany sposobu wykonania prac i wyznaczającym jej w tym celu odpowiedni termin. Z tych też względów, powyższy zarzut nie mógł odnieść zamierzonego skutku procesowego. Przechodząc do meritum, wskazać należy co następuje: W ocenie Sądu, zmiana lokalizacji przyłącza wody, zmiana lokalizacji wejścia instalacji wodociągowej do budynku, zmiana różnicy poziomów terenu pomiędzy zerem parteru a poziomem terenu, niezgodne z projektem budowlanym wykonanie montażu deski okapowej, izolacji termicznej ścian przyziemia, obudowy fundamentów w obrysie filarów ganku i montażu okien, nie stanowiły przyczyn skutkujących możliwością odstąpienia przez pozwaną od umowy i w konsekwencji – możliwością obciążenia powodów karą umowną za odstąpienie od umowy z powodu w/w prac (robót) wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym. Co prawda faktem jest, że w § 12 umowy łączącej strony przewidziane zostało, iż pozwana może odstąpić od umowy m.in. w przypadku, gdy powodowie nie wykonują robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonują swoje zobowiązania umowne. Nie mniej jednak, nie można zapominać o tym, że aby można było mówić o wykonywaniu robót niezgodnie z umową czy dokumentacją projektową koniecznym jest, aby inwestor, czyli w przypadku przedmiotowej sprawy – pozwana, tak właśnie traktowała te roboty. Tymczasem, na gruncie przedmiotowej sprawy bezspornym jest, że w dniu 17 października 2012 roku pozwana zawarła z J. R. umowę o dzieło polegające na pełnieniu w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji. Na mocy tej umowy J. R. zobowiązany został m.in. do sprawowania kontroli zgodności realizacji umowy o roboty budowlane z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Po pierwsze - w toku wykonywania robót budowlanych wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, które zostały wprowadzane przez powodów, były uprzednio konsultowane i uzgadniane z J. R., działającym przecież z ramienia pozwanej. Po drugie - większość tych zmian uzgadniana była dodatkowo na naradach, jakie odbywały się przy udziale przedstawicieli pozwanej. Po trzecie - J. R. odebrał od powodów kolejne etapy inwestycji, a czynność ta potwierdzana była w protokołach odbioru załączanych do faktur składanych przez powodów. Przykładowo, w dniu 26 listopada 2012 roku inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził wykonanie robót wstępnych i ziemnych, fundamentów, murów fundamentowych, izolacji fundamentowych, podłoża pod posadzki, zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i przyłącza wodociągowego fi40 wskazując, że są wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją, z zakresem umowy, bez usterek. Po czwarte zaś - w dniu 9 maja 2013 roku J. R. złożył dodatkowe oświadczenie, że prace objęte dokonanymi przez niego odbiorami, tj. wszystkie roboty wykonane do dnia 7 maja 2013 roku i ujęte w protokołach odbioru robót nr 1 z dnia 26 listopada 2012 roku i nr 2 z dnia 17 grudnia 2012 roku, protokole odbioru robót dodatkowych z dnia 19 grudnia 2012 roku oraz protokołach odbioru robót nr 3 z dnia 11 marca 2013 roku i nr 4 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i pozwoleniem na budowę. W tej sytuacji, jeśli chodzi o wszystkie prace wykonane do dnia 7 maja 2013 roku, tj. do dnia zawarcia przez pozwaną i J. R. porozumienia, na mocy którego rozwiązana została łącząca ich umowa o dzieło z dnia 17 października 2012 roku, nie sposób twierdzić, aby faktycznie były one wykonane niezgodnie z umową czy dokumentacją projektową. Owszem, powodowie wprowadzali pewne zmiany w w/w pracach (w ich wykonywaniu), nie mniej jednak, zmiany te były całościowo akceptowane przez przedstawiciela pozwanej, osobę, działającą tylko i wyłącznie z ramienia pozwanej, przez nią zatrudnioną. Skoro tak, stwierdzić można, że to sama pozwana akceptowała wszystkie te zmiany, wyrażała na nie zgodę, czyniąc tym samym swoiste zmiany rozwiązań projektowych. Jeśli chodzi o przesunięcie wodociągu, które wykonane zostało z uwagi na warunki gruntowe, kolizję ze słupem elektrycznym i skrzynką, a także z uwagi na to, iż na długości ok. 50 m rósł szpaler tui, które należałoby zniszczyć przy umieszczeniu wodociągu w lokalizacji wynikającej z projektu, to – owszem - o tej zmianie inspektor nadzoru inwestorskiego nie poinformował pozwanej Gminy, co wyraźnie przyznał w złożonych przez siebie zeznaniach. Podkreślić jednak należy z całą stanowczością, że takie działanie inspektora było jego własnym ryzykiem, a w zasadzie – ryzykiem pozwanej, która go zatrudniła, nie zaś ryzykiem powodów. Powodowie nie musieli nawet wiedzieć, że inspektor nie poinformował o powyższym strony pozwanej. Ale nawet gdyby przyjąć, że powodowie wiedzieli o tej sytuacji, to mając na względzie, że inspektor działał z ramienia inwestora, czyli pozwanej, wszystkie jego działania czy zaniechania należało traktować jako działania czy zaniechania pozwanej. Skoro zatem on sam wyraził zgodę na przesunięcie wodociągu, uznając ten zabieg za jak najbardziej słuszny, powodowie mieli prawo twierdzić, że to pozwana wyraziła na to zgodę. Skoro tak, odstąpienie przez pozwaną od umowy z powołaniem się na wykonanie przez powodów prac niezgodnie z projektem budowlanym, w szczególności – z powołaniem się na dokonanie przez powodów zmian stanowiących istotne odstępstwa od projektu, było, zdaniem Sądu, całkowicie nieuprawnione, a w konsekwencji – bezskuteczne. Jedyną pracą, która wykonana została przez powodów ze zmianą, jednakże – bez faktycznej akceptacji ze strony pozwanej, było zamontowanie osadnika gnilnego (przydomowej oczyszczalni ścieków). Jak wiadomo, w dniu 8 maja 2013 roku, a więc już po rozwiązaniu umowy z J. R., pozwana zawała umowę nr (...) o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Ł.”, w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, zB.S.A. w Ł.. Dopiero po przejęciu nadzoru inwestorskiego przez w/w spółkę powodowie wykonali wspomniany osadnik gnilny. Wynikało to bezpośrednio z zeznań świadka Z. G., pracownika spółki B., pełniącej nadzór inwestorski nad budową, który zeznał, że były zastrzeżenia do prac powodów np. w zakresie oczyszczalni ścieków, którą powodowie wykonali w trakcie jego nieobecności spowodowanej urlopem (zeznania świadka Z. G., e-protokół rozprawy z dnia 19 listopada 2015 roku (k. …), czas nagrania: 00:16:16, 00:17:57). Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wykazał, że osadnik gnilny nie został wykonany zgodnie z projektem, zarówno w zakresie lokalizacyjnym, jak i zastosowanych urządzeń. I choć uzasadnionym było jego przesunięcie (wszak zmiana umiejscowienia spowodowana była wcześniejszym przesunięciem przyłącza wodociągowego oraz jego pierwotnym usytuowaniem w pobliżu pomp ciepła), jak również uzasadnioną była zmiana zastosowanych urządzeń (stało się tak z uwagi na długi czas oczekiwania na oczyszczalnię taką, jaka wynikała z pierwotnego projektu), a nadto - choć wbudowany osadnik gnilny marki S. (...) ( (...)) spełniał parametry techniczne, to niewątpliwym jest, że pozwana nie wyraziła zgody na powyższe zmiany. W dniu 18 czerwca 2013 roku sporządzony został protokół nr (...) z narady koordynacyjnej na budowie, w którym wyraźnie wskazano, że w zakresie realizacji oczyszczalni ścieków występuje niezgodność realizacji z planem zagospodarowania terenu i w którym zobowiązano powodów do przeanalizowania możliwych rozwiązań naprawczych w powyższym zakresie. A zatem wyłącznie z tej przyczyny odstąpienie pozwanej od umowy potraktować należało za uzasadnione; także pod względem formalnym – wszak w dniu 11 lipca 2013 roku pozwana wezwała powodów do natychmiastowego, nie później niż do dnia 19 lipca 2013 roku, doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z projektem budowlanym poprzez zmianę usytuowania m.in. osadnika gnilnego przydomowej oczyszczalni ścieków, tak, by jego usytuowanie odpowiadało projektowi budowlanemu oraz warunkom określonym w pozwoleniu na budowę. Wypełniona zatem została przesłanka art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Stosownie do treści art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna, wbrew swej nazwie, nie jest karą w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz sankcją cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (por. T. Wiśniewski (w:) Komentarz..., s. 543). Dlatego mówi się o funkcji represyjnej kary umownej, która szczególnie widoczna jest wówczas, gdy strony już przy zawieraniu umowy przewidują karę umowną przewyższającą wysokość potencjalnej szkody oraz gdy strony ustalają karę umowną w wysokości odpowiadającej potencjalnej szkodzie, lecz na skutek naruszenia zobowiązania do szkody nie dochodzi lub dochodzi, lecz w o wiele mniejszym zakresie niż wysokość zastrzeżonej kary umownej (por. P. Drapała (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2006, s. 958). Element represji wyraża się również w uniezależnieniu prawa do domagania się należności z tytułu kary umownej od wielkości szkody (art. 484 § 1 zd. 1 kc – wyr. SN z dnia 17 czerwca 2003 roku, III CKN 122/01, LEX nr 141400). Najistotniejszą funkcję, jaką pełni kara umowna, jest jednak funkcja kompensacyjna. Kara umowna jest surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego (wyr. SA w Białymstoku z dnia 28 lipca 2005 roku, I ACa 368/05, OSAB 2005, nr 3, poz. 3). Ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (wyr. SN z dnia 17 czerwca 2003 roku, III CKN 122/01, LEX nr 141400). Jednocześnie ważnym zadaniem kary umownej jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania, tym samym zwiększenie realności wykonania zobowiązania oraz ułatwienie naprawienia szkody. Zadania te można określić mianem funkcji stymulacyjnej kary umownej, bowiem zastrzeżenie kary umownej ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Zastrzeżenie kary umownej jest więc środkiem jurydycznym, mającym na celu wzmocnienie więzi między stronami. Funkcja symplifikacyjna kary umownej wiąże się z ułatwieniem dla wierzyciela w dochodzeniu kary umownej w procesie. Wierzyciel bowiem nie ma obowiązku wykazania ani faktu powstania szkody, ani jej wysokości. Zobligowany jest jedynie udowodnić, że kara umowna została skutecznie zastrzeżona oraz że doszło do nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania. Źródłem zastrzeżenia kary umownej może być umowa, przy czym nie jest konieczne, by była to ta sama umowa, której naruszenie rodzi obowiązek zapłaty kary umownej. Kara umowna zastrzeżona może być zarówno co do zobowiązania już istniejącego, jak i przyszłego. Zastrzeżenie kary umownej określać musi zobowiązanie pierwotne i rodzaj jego naruszenia, z którym związany będzie obowiązek świadczenia kary oraz oznaczenie sumy pieniężnej, stanowiącej karę umowną. Elementy te są obligatoryjne. Są to przedmiotowo istotne elementy zastrzeżenia kary umownej. Umowa łącząca strony przewidywała, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane powodom m.in. za odstąpienie od umowy przez pozwaną z przyczyn zależnych od powodów w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. Nadto, w dniu 9 sierpnia 2013 roku pozwana,
1 lit. d umowy, wystawiła powodom notę księgową nr (...) na kwotę 199.908,67 złotych tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w oświadczeniu z dnia 30 lipca 2013 roku. Jednakowoż, powodowie podnieśli zarzut miarkowania kary umownej. Zarzut ten, w kontekście poczynionych wcześniej rozważań prawnych, Sąd uznał za ze wszech miar zasadny. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c., podstawą miarkowania kary umownej jest wykonanie zobowiązania w znacznej części oraz jej rażące wygórowanie. Wskazane w w/w przepisie przesłanki redukcji kary umownej są równorzędne i rozłączne; wystąpienie jednej z nich umożliwia sądowe miarkowanie kary umownej. Wskazuje na to zwrot „to samo dotyczy wypadku". Jeżeli przesłanki te wystąpią równocześnie, zmniejszenie kary umownej winno uwzględniać obie przyczyny redukcji, co w konsekwencji najczęściej zwiększy obniżenie kary umownej (J. J., K. umowna..., s. 323). Miarkowanie kary umownej ma przeciwdziałać dużym dysproporcjom między wysokością zastrzeżonej kary a godnym ochrony interesem wierzyciela. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego (wyrok SA w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych 2009, nr 1, poz. 5, s. 27). Instytucja kary umownej należy do praw tzw. sędziowskich, stąd też do sądu należy wybór kryteriów,
których poddaje on kontroli wysokość kary umownej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACA 655/12). Podkreślenia wymaga, że w omawianej regulacji nie wskazano stanów faktycznych co do przesłanek uzasadniających miarkowanie kary umownej, pozostawiając ich ustalenie uznaniu sędziowskiemu uwzględniającemu okoliczności konkretnej sprawy. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość elastycznego stosowania miarkowania kary umownej. Ustawodawca, posługując się w art. 484 § 2 k.c. abstrakcyjnym i niedookreślonym pojęciem rażąco wygórowanej kary umownej oraz nie wskazując jednoznacznie kryteriów, które rozstrzygałyby o nadmiernej wysokości kary umownej i nie podając również hierarchii takich kryteriów, chciał w ten sposób zapewnić możliwość elastycznego stosowania instytucji miarkowania kary umownej, opierającej się w dużym stopniu na uznaniu sędziowskim, uwzględniającym konkretne okoliczności sprawy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACA 368/13). Stąd też ocenę, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, a zatem uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony, stosunek między wysokością kary umownej, a wartością zobowiązania, relację między wysokością kary umownej i wartością robót ustaloną w umowie, w której kara umowna została zastrzeżona, stosunek kary umownej do odszkodowania, które należałoby się wierzycielowi na zasadach ogólnych, okres opóźnienia w terminowym wykonaniu umowy do czasu jej trwania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt IV CSK 644/12, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1997 r., sygn. akt II CKN 271/97, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Zdaniem Sądu, powodowie wykazali zarówno rażące wygórowanie kary umownej, jak i fakt wykonania zobowiązania w znacznej części. Faktem jest, że wartość całej umowy łączącej strony opiewała na kwotę 999.543,37 złotych brutto, tymczasem żądana kwota kary umownej wyniosła 199.908,67 złotych brutto, stanowiąc ok. 20% wartości całej umowy. Nie mniej jednak, mając na względzie całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy, zdaniem Sądu, wysokość tą należy uznać za wygórowaną. Po pierwsze wskazać należy, że zdaniem przeważającej większości świadków, łatwiejszym i ekonomicznie korzystniejszym było zalegalizowanie zmiany umiejscowienia osadnika gnilnego wykonanego przez powodów, niż fizycznego jego przesuwanie na miejsce wynikające z pierwotnego projektu. Po drugie – powodowie, na jednej z narad koordynacyjnych, zadeklarowali chęć wykonania dokumentacji zamiennej, legalizującej wszystkie wprowadzone przez nich zmiany na budowie. Pozwana nie wyraziła jednak zgody na powyższe. W przeciwnym wypadku, prace zostałyby zalegalizowane, nie byłoby powodów do odstępowania od umowy z tej przyczyny i wykonywane prace mogłyby zostać dokończone. Po trzecie – urządzenia osadnika gnilnego zainstalowane przez powodów były identyczne pod względem technologicznym, jak te z projektu i mogły być śmiało zastosowane, jednak pozwana nie wyraziła zgody na powyższe. Po czwarte zaś – kwota 199.908,67 złotych brutto, którą pozwana obciążyła powodów, określona została jako kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w oświadczeniu z dnia 30 lipca 2013 roku. Wiadomym jest zaś, że w oświadczeniu z dnia 30 lipca 2013 roku większość powołanych przez pozwaną argumentów uzasadniających odstąpienie od umowy nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistym stanie rzeczy, sprawiając, iż odstąpienie od umowy było nieskuteczne, o czym mowa we wcześniejszej części rozważań prawnych. Skoro tak, bezzasadnym byłoby obciążanie powodów karą umowną z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn, które nie uprawniały pozwanej do takiego odstąpienia. Przypomnieć należy, że wyłącznie jedna przyczyna stanowiła podstawę skutecznego odstąpienia od umowy. Wskazać także należy, że przedmiotowa umowa, w dacie odstąpienia od niej przez pozwaną, została przez powodów zrealizowana w zasadzie w znaczącej części, gdyż w 70% (zeznania świadka K. O., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 01:37:19), a wedle niektórych – nawet w 90% (zeznania świadka J. G., e-protokół rozprawy z dnia 14 kwietnia 2015 roku (k. 190v.), czas nagrania: 01:09:10). Ponadto, choć realizowany przez powodów proces budowlany nie przebiegał w pełni zgodnie z projektem budowlanym, to nie sposób nie dostrzec w tym współodpowiedzialności pozwanej. Udowodnione w sprawie zostało, że pozwana nie dostarczyła powodom projektów wykonawczych: branży budowlanej i sanitarnej, natomiast projekt zagospodarowania terenu załączony do wniosku o pozwolenie na budowę nie przewidywał w zasadzie żadnych rzędnych, czy spadków. Dopiero w trakcie wykonywania prac geodeta naniósł stosowne rzędne wysokościowe i dopiero wówczas okazało przykładowo, że występują duże różnice w poziomie terenu. Ostatecznie wskazać należy na brak szkody poniesionej przez pozwaną. W projekcie na dokończenie budowy wszystkie wprowadzone przez powodów zmiany, w tym – zmiany materiałowe, zostały zaakceptowane i pozwana nie utraciła dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na przedmiotowy projekt. Zresztą, pozwana w żaden sposób nie wykazała, aby jakąkolwiek szkodę poniosła oraz jej wysokość. Wszystkie powyższe okoliczności doprowadziły Sąd orzekający do przekonania, że zasadnym będzie dokonanie miarkowania kary umownej, którą pozwana obciążyła powodów, o 99%. Z tych też względów, Sąd zasądził od pozwanej solidarnie na rzecz powodów kwotę 189.913,24 złotych, w tym: kwotę 81.767,64 złotych tytułem wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT nr (...) z dnia 9 lipca 2013 roku, kwotę 38.177,56 złotych tytułem wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT nr (...) z dnia 1 sierpnia 2013 roku, a kwotę 69.968,04 złotych tytułem zwrotu 70% zabezpieczenia, uiszczonego przez powodów w ogólnej kwocie 99.954,34 złotych, którego obowiązek zwrotu ciążył na pozwanej w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane. Kwota 91.763,07 złotych wynikająca z faktury VAT nr (...) została pomniejszona o kwotę 9.995,43 złotych, stanowiącą równowartość 1% kary umownej, którą pozwana zasadnie obciążyła powodów. W § 11 umowy strony postanowiły bowiem, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne naliczane powodom m.in. za odstąpienie od umowy przez pozwaną z przyczyn zależnych od powodów w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, które zamykało się kwotą 999.543,37 złotych brutto. Według obliczeń, 20% tego wynagrodzenia to kwota 199.908,67 złotych, a 1% tego wynagrodzenia to kwota 9.995,43 złotych. I o taką też kwotę 9.995,43 złotych, jako należącą się pozwanej z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy, Sąd pomniejszył najdalej wymagalne roszczenie powodów (art. 451 § 3 k.c.). Nadto, przypomnieć należy, że na fakturę VAT nr (...) z dnia 1 sierpnia 2013 roku wystawioną w ogólnej kwocie 45.644,12 złotych brutto pozwana w dniu 27 sierpnia 2013 roku dokonała dwóch płatności: w kwocie 3.605,00 złotych i w kwocie 3.861,56 złotych, pomniejszając tym samym wartość tej faktury do kwoty 38.177,56 złotych. Z powyższych przyczyn, w zakresie kwoty 9.995,43 złotych Sąd oddalił powództwo, jako nieuzasadnione. O odsetkach ustawowych Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 481 § 1 i 2 k.c., zasądzając je, zgodnie z żądaniem pozwu, od kwoty 81.767,64 złotych od dnia 9 sierpnia 2013 roku, od kwoty 38.177,56 złotych od dnia 1 września 2013 roku, a od kwoty 69.968,04 złotych od dnia 20 września 2013 roku. W zakresie dwóch pierwszych kwot, wskazane dni były pierwszymi dniami, w których pozwana pozostawała w zwłoce w zapłacie należności. Wszak kwota 81.767,64 złotych wynikająca z faktury VAT nr (...) płatna była do dnia 8 sierpnia 2013 roku, a kwota 38.177,56 złotych wynikająca z faktury VAT nr (...) płatna była do dnia 31 sierpnia 2013 roku. Jeśli zaś chodzi o kwotę tytułem zwrotu 70% zabezpieczenia - faktem jest, że to pozwana najpierw dokonała skutecznego odstąpienia od umowy, wobec czego pierwszym (a konkretnie – 31-ym) dniem następującym po odstąpieniu od umowy przez pozwaną, który należało w tym przypadku traktować jako wykonanie zamówienia i uznanie go za należycie wykonane, był 30 czerwiec 2013 roku (przypomnieć należy, że pozwana zobowiązana była do zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane). Nie mniej jednak, skoro powodowie wnieśli o zasądzenie odsetek od powyższej kwoty od dnia 21 września 2013 roku, Sąd nie mógł orzec ponad żądanie. O kosztach procesu orzeczono w oparciu o przepis art. 100 zd. 1 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Z kwoty 199.908,67 złotych stanowiącej wartość przedmiotu sporu, zasądzona została na rzecz powodów kwota 189.913,24 złotych, stanowiąca 95% wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu, strony powinny ponieść jego koszty w takim stopniu, w jakim przegrały sprawę, a zatem powodowie w 5%, a pozwana w 95%. Koszty postępowania wyniosły 19.230,00 złotych, w tym po stronie pozwanej 5.617,00 złotych (koszty wynagrodzenia pełnomocnika, opłata skarbowa od pełnomocnictwa i opłata sądowa od zażalenia), a po stronie powodów 13.613,00 złotych (koszty wynagrodzenia pełnomocnika, opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz opłata sądowa od pozwu). Powodów, zgodnie z podaną zasadą, powinny obciążać koszty w kwocie 961,50,00 złotych (19.230,00 złotych x 5%), skoro zatem faktycznie ponieśli oni koszty w kwocie 13.613,00 złotych, należało zasądzić od pozwanej solidarnie na ich rzecz kwotę 12.651,50,00 złotych (13.613,00 złotych – 961,50 złotych), o czym Sąd Okręgowy orzekł w pkt 3 sentencji wyroku, stosując zasadę stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu. Z/ odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. pozwanego.
Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.