5"; 2) § 13 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy otrzyma brzmienie: „w kwocie 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki w usunięciu Usterki w
6"; 3) § 13 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy otrzyma brzmienie: „w kwocie 250 zł za każdy dzień roboczy zwłoki w naprawie lub wymianie urządzenia w
7" 4) § 13 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy otrzyma brzmienie: „0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu świadczenia Usługi utrzymania Systemu SEOD"-, 5) § 13 ust. 2 wzoru umowy w pkt 1, 2, 3 , 4 otrzyma brzmienie: „2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca i żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 11 w przypadku gdy: 1) (wykreślony) ewentualnie nadanie mu brzmienia: „czas usunięcia Awarii krytycznej w danym okresie rozliczeniowym został niedochowany więcej niż 8 razy z wyłącznej winy Wykonawcy"; 2) (wykreślony) ewentualnie nadanie mu brzmienia: „czas usunięcia Usterki w danym okresie rozliczeniowym został niedochowany więcej niż 10 razy z wyłącznej winy Wykonawcy”; 3) (wykreślony) ewentualnie nadanie mu następującego brzmienia: „czas usunięcia pojedynczej Awarii Krytycznej został przekroczony o 500% w
5 zdanie 1 z wyłącznej winy Wykonawcy"; 4) (wykreślony)” Odwołujący wyjaśnił, że wskazane w odwołaniu okoliczności uniemożliwiają mu złożenie ważnej konkurencyjnej oferty, w konsekwencji Odwołujący może ponieść szkodę polegającą na utracie korzyści związanych z uzyskaniem zamówienia. Ad. 1. Zarzuty dotyczące § 13 ust. 1 wzoru umowy a) Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 4000 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia w usunięciu Awarii krytycznej_w
5 wzoru umowy (liczonego w godzinach roboczych). W ocenie Odwołującego, kary umowne przewidziane przez Zamawiającego z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować, że Odwołujący utraci cały zysk z realizacji umowy. Potwierdzają to wyliczenia kar dokonane przez Odwołującego, który dokonał symulacji naliczenia kar przy uwzględnieniu proponowanego w ofercie Odwołującego czasu usunięcia Awarii liczonego w godzinach i miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za świadczenie usług utrzymania. Obciążenie wykonawcy tak wysokimi karami jest nieadekwatne do wagi naruszeń, bowiem wykonawca często nie ma wpływu na pojawienie się Awarii, charakter awarii oraz częstotliwość ich wystąpienia, co powoduje, że poziom kar umownych zamiast funkcji kompensacyjnej jest rodzajem represji względem wykonawcy. Tak ukształtowane kary umowne naruszają zasadę proporcjonalności, o której mowa w art. 7 Pzp przyjętych sankcji względem chronionych interesów Zamawiającego. Odwołujący zauważył dodatkowo, że kara umowna została przewidziana za opóźnienie, a nie za zwłokę, co powoduje, że Zamawiający nie musi udowadniać, że nieterminowe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Ciężar dowodu braku odpowiedzialności za wskazane zdarzenie będzie każdorazowo obciążał wykonawcę. b) Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy, wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia w usunięciu Usterki w
6 wzoru umowy (liczonego w godzinach roboczych). W tym miejscu Odwołujący podtrzymał argumentację zawartą w lit.
7 umowy. Podtrzymując argumenty wskazane w lit.
5; 2) w kwocie 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia w usunięciu Usterki w
6; 3) w kwocie 500 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia w naprawie lub wymianie urządzenia, w
7; 9) 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia Usługi utrzymania Systemu SEOD;” W danym stanie faktycznym Izba zważyła: Zgodnie z art. 3531 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepis art. 5 k.c. wskazuje, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Zgodnie natomiast z art. 484 § 2 k.c., jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. W kontekście zarzutów naruszenia powyższych przepisów w związku z art. 29 ust. 2 Pzp, Odwołujący podnosił, że kary umowne przewidziane przez Zamawiającego z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować, że Odwołujący utraci cały zysk z realizacji umowy. Odwołujący podnosił też, że obciążenie wykonawcy tak wysokimi karami jest nieadekwatne do wagi naruszeń, a wykonawca często nie ma wpływu na pojawienie się Awarii lub Usterek, ich charakter oraz częstotliwość ich wystąpienia. Wskazywał, że poziom kar umownych, przewidzianych przez Zamawiającego, zamiast funkcji kompensacyjnej jest rodzajem represji względem wykonawcy. Tak ukształtowane kary umowne naruszają zasadę proporcjonalności (art. 7 Pzp) przyjętych sankcji względem chronionych interesów Zamawiającego. W ocenie Izby, zarzuty odwołania w zakresie kar umownych nie zasługują na uwzględnienie. Twierdzenia Odwołującego w powyższym zakresie Izba uznała za nieudowodnione. Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, umowy o zamówienie publiczne to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Z treści art. 139 ust. 1 Pzp wynika cywilistyczny charakter umów o zamówienie publiczne. Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek ukształtowania postanowień umownych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp, Na gruncie prawa zamówień publicznych mamy niewątpliwie do czynienia ze swoistego rodzaju ograniczeniem zasady wolności umów (art. 353 1 k.c.), które znajduje odzwierciedlenie w treści zawieranej umowy. Wykonawca, składając ofertę musi wziąć pod uwagę rozszerzony zakres ryzyk i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, kalkulując cenę oferty. Składając ofertę, wykonawca ma możliwość zabezpieczyć swoje interesy kalkulując cenę ofertową. Izba w pełni podziela stanowisko Prezesa UZP wyrażone w Raporcie Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych z marca 2018 r., przytoczone przez Odwołującego, w tym w szczególności, że „powinność zamawiających do należytego zabezpieczenia interesu publicznego nie może prowadzić do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą, czyli na których powstanie nie mają oni wpływu. Niedopuszczalne jest również kształtowanie wysokości kar w sposób całkowicie dowolny, bez jakiegokolwiek racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody -tak aby spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do udziału w zamówieniach publicznych. (...)” Uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma bowiem charakteru absolutnego, gdyż Zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Jest on ograniczony w szczególności treścią art. 3531 Kodeksu cywilnego oraz dyrektywą wynikającą z art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (III CSK 178/13), dla stwierdzenia sprzeczności danego zachowania z zasadami współżycia społecznego znaczenie ma nie tylko treść, ale i zamierzony cel stron, motywy działania danej strony, które mogą świadczyć o braku poszanowania dla interesów partnera, naruszeniu zasad uczciwego obrotu rzetelnego postępowania, lojalności i zaufaniu w stosunkach kontraktowych. Zauważyć również należy, że w przypadku umowy o zamówienie publiczne kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, co może godzić w interes publiczny, wynikający z celu danego postępowania. W ocenie proporcjonalności wysokości tej kary dla wykonawcy w ramach danego stosunku zobowiązaniowego należy wziąć pod uwagę znaczenie określonych obowiązków obwarowanych karą dla realizacji umowy i uzyskania prawidłowego efektu końcowego zawartej umowy. W ocenie Izby, jest dopuszczalne także zastrzeżenie kary umownej w sytuacji, gdy szkoda w formie materialnej nie występuje. Szkoda może bowiem mieć wymiar materialny ale także niematerialny. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 listopada 2003 r. sygn. akt sprawy: CZP 61/03, wskazał, że sam fakt niewykonania lub nienależytego wykonania powoduje szkodę dla wierzyciela i stanowi naruszenie jego interesów majątkowych. W przypadku zaś zamówień publicznych godzi to dodatkowo w interes publiczny. W systemie zamówień publicznych kara umowna pełni szczególną rolę prewencyjną, zabezpieczając interes publiczny, więc jej wysokość powinna być na tyle uciążliwa dla dłużnika, aby zniechęcała do lekceważenia obowiązków umownych przez wykonawcę. Celem zastrzeżenia kary umownej jest wywarcie na dłużniku presji, żeby swoje zobowiązanie wykonał on w sposób należyty. Uprzywilejowanie zamawiającego w relacji z wykonawcą wynika zatem w głównej mierze z faktu, że zamawiający działa w interesie publicznym. Ponadto, o rażąco wygórowanej karze umownej można mówić w sytuacji, gdy jest ona równa bądź zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją przewidziano” (tak np. wyrok SN z dnia 20 maja 1980 r., sygn.. akt. I CR 229/80). Wskazany przez Odwołującego w ramach tego zarzutu przepis art. 484 § 2 k.c. uprawnia dłużnika do żądania zmniejszenia kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Jest to zatem przepis chroniący dłużnika, ale na etapie realizacji zawartej umowy. Przepis ten nie może zatem być naruszony na etapie, gdy umowa nie została zawarta. Twierdzenia podnoszone przez Odwołującego w kontekście niniejszego zarzutu dotyczącego zawyżenia kar umownych określonych w § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 9 wzoru umowy nie zostały przez Odwołującego udowodnione lub choćby uprawdopodobnione. Odwołujący przedstawił na rozprawie symulację kar, jednak, jako wykonawca, który realizował tego rodzaju usługę na rzecz Zamawiającego, nie przedstawił on żadnych dowodów potwierdzających częstotliwość występowania Awarii krytycznych bądź Usterek, których czas usunięcia nie mógł zostać dotrzymany przez wykonawcę z przyczyn nie leżących po jego stronie. Przedłożona przez Odwołującego na rozprawie symulacja kar nie potwierdza też faktu, że przyjęte w tej symulacji kary umowne nie są do uniknięcia przez wykonawcę. Okolicznością mającą duże znaczenie w tym przedmiocie jest fakt, że to wykonawca zgodnie z SIWZ ma podać w ofercie czas usunięcia Awarii krytycznej/Usterki, stosownie do jego potencjału i możliwości. Nie będzie to więc czas narzucony przez Zamawiającego, który mógłby być trudny do dotrzymania dla niektórych wykonawców. Izba uznała także za nieudowodnione twierdzenie Odwołującego, że w pierwszym okresie realizacji umowy wykonawca będzie musiał zmierzyć się ze zwiększoną liczbą incydentów, z uwagi na okres przerwy w świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług utrzymania Systemu. W ocenie Izby, istnieje uzasadnione ryzyko, że w przypadku obniżenia wysokości kary umownej do wnioskowanej przez Odwołującego - 2000 zł (o 50%) za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki w usunięciu Awarii krytycznej, w stosunku do zaoferowanego terminu przez wykonawcę, usługa nie będzie świadczona, System SEOD nie będzie dostępny. Podkreślić należy, ze zgodnie z definicją zawartą w SIWZ, każda Awaria krytyczna uniemożliwia jednostkom Zamawiającego korzystanie z Systemu SEOD. Wnioskowana przez Odwołującego zmiana, polegająca na ustaleniu kary umownej w wysokości 500 zł (o 50%) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu Usterki, w stosunku do zaoferowanego terminu przez wykonawcę, może także spowodować znaczne zagrożenie prawidłowego działania SEOD, gdyż uciążliwość z tytułu kary umownej dla wykonawcy przy otrzymywanym wynagrodzeniu za realizowaną usługę będzie nieznaczna. Zamawiający wymaga, aby w okresie obowiązywania umowy wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny dla sprzętu użytkowanego obecnie w ramach Systemu SEOD. W przypadku wystąpienia usterki sprzętu, naprawa lub wymiana urządzenia ma nastąpić w terminie 4 dni roboczych, licząc od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego. Za opóźnienie w naprawie lub wymianie sprzętu wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy tego opóźnienia. Odwołujący wniósł o ustalenie kary umownej w wysokości 250 zł za każdy dzień roboczy zwłoki w naprawie lub wymianie urządzenia. Jak wynika z dokumentacji postępowania, wykaz posiadanego przez Zamawiającego sprzętu został zawarty w załączniku nr 3c do SIWZ. Jest to sprzęt niezbędny do korzystania przez Zamawiającego z Systemu SEOD. Odwołujący nie wykazał dlaczego należy uznać, że kwota kary umownej w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych jest kwotą wygórowaną, nie uzasadnił również z jakich powodów kwota 250 zł byłaby w tym przypadku właściwa. Zgodnie z treścią SIWZ, rozpoczęcie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia musi nastąpić dziesiątego dnia od dnia zawarcia umowy. Opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług jest obwarowane karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. Odwołujący wniósł o zmianę wysokości tej kary umownej na 0,05% oraz o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” jako przesłanki do naliczania tej kary i podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych kar umownych nie przedstawił żadnych dowodów lub choćby rzeczowego uzasadnienia do zmiany tego postanowienia. W szczególności Odwołujący nie przedstawił argumentacji na poparcie twierdzenia, że okres 10 dni pomiędzy zawarciem umowy a rozpoczęciem świadczenia usług jest zbyt krótki, aby wykonawca mógł rozpocząć realizację umowy. Dodatkowo należy zauważyć, że, jak wynika z treści SIWZ, wykonawca, po rozpoczęciu świadczenia usług będzie miał 70 dni od dnia zawarcia umowy na zainstalowanie aktualnych wersji oprogramowania typu COTS, tj. eKancelaria oraz TIMSlWorkflowPack. Odnosząc się do twierdzenia Odwołującego, które nie zostało poparte dowodami, że w toku użytkowania sprzętu może pojawić się szereg nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają zachowanie terminów obwarowanych ww. karami umownymi z przyczyn całkowicie niezależnych od wykonawcy, należy wskazać, że w świetle warunków umowy (§ 13 ust. 4 wzoru rumowy), wykonawca będzie mógł wykazać przed Zamawiającym brak swojej odpowiedzialności za wskazane zdarzenie, skutkujące naliczeniem kary umownej, co przyznał sam Odwołujący na rozprawie. Zamawiający przewidział procedurę w celu wyjaśnienia przyczyn mogących skutkować naliczeniem kar umownych. W ramach tej procedury wykonawca może szczegółowo uzasadnić okoliczności związane z naliczeniem kary umownej, na podstawie których Zamawiający podejmie decyzję o naliczeniu kary. Tym samym w przypadku, gdy dane zdarzenie jest skutkiem okoliczności, które powstały z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zostanie to przez wykonawcę wykazane w ww. wyjaśnieniach, kara nie zostanie naliczona. Zauważyć należy, że w Zamawiający wprowadził procedurę, zgodnie z którą o naliczeniu kar umownych będzie informował wykonawcę na piśmie, a wykonawca może podstawę faktyczną kary kwestionować. Reasumując powyższe należy wskazać, że zastrzeżone przez Zamawiającego we wzorze umowy kary umowne mają na celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy i pozostają w nie budzącym wątpliwości związku z podstawowymi obowiązkami wykonawcy, wynikającymi z zakresu zobowiązania w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto, kary umowne dotyczą realizacji obowiązku umownego zależnego od wykonawcy, ponieważ to on zdecyduje o tym, jaki czas określi na usuniecie Awarii krytycznej bądź Usterki. Naliczenie kar umownych będzie dotyczyło sytuacji, gdy wystąpią przyczyny leżące po stronie wykonawcy. W ocenie Izby, wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować realizację umowy, aby możliwe było osiągnięcie przewidzianych w niej rezultatów, tj. utrzymania prawidłowo działającego Systemu, bez konieczności stosowania kar umownych. Za niedopuszczalną należy uznać sytuację, gdy wykonawca zakłada, że nie będzie realizował umowy zgodnie z wymaganiami, i w cenę oferty wkalkuluje kary umowne. Wykonawca powinien w taki sposób przygotować się organizacyjnie i technicznie do realizacji umowy, aby był w stanie realizować ją zgodnie z jej postanowieniami, a nie zakładać że nie będzie jej realizował należycie, a tym samym ponosił kary umowne. Nie sposób pominąć okoliczności, że postawione zarzuty oraz wynikające z nich żądania wydają się zmierzać do ukształtowania treści SIWZ oraz umowy w sposób dogodny dla Odwołującego, co stoi w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji oraz woli Zamawiającego podyktowanej jego rzeczywistymi potrzebami oraz dbałością o interes publiczny (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r., sygn. akt Il CSK 197/15). Na te same okoliczności potwierdzające bezzasadność odwołania zwróciła uwagę Izba w wyroku KIO 2525/17 KIO 2529/17. Za niezasadny Izba uznała także zarzut naruszenia art. 3531 k.c., art. 5 k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 Pzp, przez zastrzeżenie w § 13 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4 wzoru umowy klauzul uprawniających Zamawiającego do wypowiedzenia umowy (i nałożenia z tego tytułu kary umownej) w przypadku nieznacznych i niezawinionych przez wykonawcę naruszeń umowy, a tym samym obarczających wykonawcę zbyt dużym ryzykiem poniesienia straty, co stanowi nadużycie pozycji Zamawiającego jako strony konstruującej stosunek prawny i wskazuje, na przekroczenie przez Zamawiającego granicy swobody umów, a ponadto opartych o niejasne przesłanki wypowiedzenia. Zgodnie z treścią § 13 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca i żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 11 w przypadku, gdy: 1) czas usunięcia Awarii krytycznej w danym okresie rozliczeniowym został niedochowany więcej niż 2 razy; 2) czas usunięcia Usterki w danym okresie rozliczeniowym został niedochowany więcej niż 4 razy; 3) czas usunięcia pojedynczej Awarii krytycznej został przekroczony o 300% w
5 zdanie 1; 4) dostępność (SLA) nie została dochowana w co najmniej 2 następujących po sobie danych okresach rozliczeniowych. Ust. 1 pkt 11 tego paragrafu przewiduje naliczenie „15% łącznego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy - w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Zgodnie z treścią § 13 ust. 4 wzoru umowy, „Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie lub e-mail na adres wskazany w § 9 ust. 1 Umowy o naliczeniu kary umownej - wskazując przyczyny jej naliczenia. W przypadku niezakwestionowania przez Wykonawcę, pisemnie lub za pośrednictwem e-mail wskazanym w § 9 ust. 2 Umowy podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej w terminie 5 dni od otrzymania ww. informacji, przyjęte zostanie, że Wykonawca nie kwestionuje podstaw do naliczenia kary umownej. W przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczyny powyższego.” W ocenie Izby, przesłanki wypowiedzenia umowy, określone w § 13 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 wzoru umowy zostały jednoznacznie i jasno sformułowane. Odwołujący nie wykazał w powyższym zakresie braku precyzyjnego ich opisania przez Zamawiającego. Biorąc pod uwagę żądania zawarte przez Odwołującego w odwołaniu w zakresie niniejszego zarzutu, wskazać należy w pierwszej kolejności, że przesłanki niedochowania czasu usunięcia Awarii krytycznej bądź Usterki więcej niż odpowiednio 2 i 4 razy dotyczą jednego okresu rozliczeniowego, który został zdefiniowany został w § 10 ust. 2 wzoru umowy - pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje trzy miesiące, pozostałe okresy rozliczeniowe to okresy miesięczne. Zatem częstotliwość naruszeń należy oceniać co do zasady w okresie jednego miesiąca. Odwołujący podnosił natomiast, że niedochowanie czasu usunięcia Awarii krytycznej uprawniające do rozwiązania umowy musiałoby wystąpić więcej niż 8 razy w danym okresie rozliczeniowym z wyłącznej winy wykonawcy. Odwołujący nie wyjaśnił podstawy do przyjęcia takich rozwiązań. Nie wyjaśnił również, jaki czas usunięcia Awarii krytycznej uwzględnił w swojej propozycji, Zauważyć bowiem należy, że wykonawca może zaoferować dowolną liczbę godzin mniejszą lub równą 8. W ocenie Izby, niedochowanie zaoferowanego przez wykonawcę czasu usunięcia Awarii krytycznej 8 razy w miesiącu, nawet jeśli przekroczenie tego czasu będzie niewielkie, może w znacznym stopniu sparaliżować pracę w Systemie SEOD, a co najmniej spowoduje znaczne utrudnienia w dostępie do Systemu SEOD. Zauważyć należy, że Awaria krytyczna oznacza brak dostępu do Systemu. Odwołujący nie wykazał, że Zamawiający nie będzie ponosił w tym czasie jakiejkolwiek straty z tytułu kosztów utrzymania niedziałającego Systemu. Powyżej przedstawiona ocena dotyczy także kwestii przesłanki uprawniającej Zamawiającego do rozwiązania umowy z powodu niedochowanie więcej niż 4 razy w danym okresie rozliczeniowym czasu usunięcia Usterki (według propozycji Odwołującego - więcej niż 10 razy). W związku z powyższym, nie można pominąć także faktu, że wykonawcę ubiegającego się o zamówienie należy uznać za profesjonalistę w danej dziedzinie, zatem powinien on jako profesjonalista przyjąć pełną odpowiedzialność z tytułu nieusunięcia Awarii krytycznej w terminie, który sam określi w ofercie. Izba podziela w pełni stanowisko Zamawiającego, że w związku z kryterium oceny ofert (Czas usunięcia Awarii krytycznej i Czas usunięcia Usterki) wykonawca posiada swobodę do ukształtowania tego czasu, zgodnie ze swoimi indywidulanymi możliwościami i potencjałem, a kwestionowane przez Odwołującego postanowienia ograniczają wykonawcę przed czysto instrumentalnym wykorzystaniem tego kryterium - wyłącznie do zdobycia maksymalnej liczby punktów. Powyższe odnosić należy także do zarzutu dotyczącego przesłanki określonej w pkt 3, dotyczącej przekroczenia przez wykonawcę o 300% czasu usunięcia Awarii krytycznej, który to czas sam wykonawca określi w swojej ofercie. Zauważyć należy, że jeśli wykonawca zaoferuje czas usunięcia Awarii krytycznej - 8 godzin, to przekroczenie tego czasu o 500% (zgodnie z żądaniem Odwołującego),spowoduje brak działania systemu przez pięć dni roboczych. Taki czas braku dostępu do Systemu z pewnością narażą Zamawiającego na znaczne trudności w wykonywaniu jego ustawowych zadań oraz także na ponoszenie nieuzasadnionych kosztów utrzymania Systemu przy braku możliwości korzystania z niego. Za nieuzasadniony należało uznać także wniosek o wykreślenie pkt 4, dotyczącego przesłanki polegającej na niedochowaniu dostępności SLA w co najmniej 2 następujących po sobie okresach rozliczeniowych. W tym miejscu należy zauważyć, że, jak wynika z wyjaśnień Zamawiającego i treści SIWZ, że Zamawiający wymaga dostępności SLA na poziomie 99% w danym okresie rozliczeniowym w cyklu 24/7/365, co oznacza, że czas trwania niedostępności usług może wynosić maksymalnie 7 godzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Możliwość wypowiedzenia umowy pojawi się, jeżeli powyższa niedostępność usług SLA zostanie przekroczona w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Odwołujący niezasadnie twierdził, że wypowiedzenie umowy będzie możliwe również w sytuacji, gdy w dwóch kolejnych miesiącach wykonawca opóźni się o jedną godzinę z usunięciem Usterki. Twierdzenie to nie znajduje potwierdzenia w ustalonym stanie faktycznym, gdyż Usterka to incydent, który nie powoduje niedostępności usług, a tym samym dostępność SLA zostanie zachowana. Zgodnie z definicją Awarii krytycznej, również Awaria krytyczna nie jest tożsama z niedochowaniem dostępności SLA. Awaria krytyczna może wystąpić, przy zachowaniu dostępności SLA. Reasumując stanowisko Izby w zakresie tego zarzutu, należy stwierdzić, że Zamawiający dokładnie opisał okoliczności uprawniające go do wypowiedzenia umowy, które w ocenie Izby nie naruszają obowiązków Zamawiającego wynikających z art. 29 ust. 1 Pzp. Postanowienia te nie są również sprzeczne z przepisami art. 3531 i art. 5 k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 i art. 29 ust. 1 Pzp. Odwołujący nie wykazał, że waga naruszeń wskazanych w § 13 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 wzoru umowy nie jest wystarczająca do rozwiązania umowy przez Zamawiającego oraz że postanowienia te rażąco uprzywilejowują Zamawiającego, przyznając mu prawo wypowiedzenia umowy i naliczenia wysokiej kary umownej w przypadku nieistotnych naruszeń umowy, niezawinionych przez wykonawcę. W konsekwencji Izba nie stwierdziła naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, przez ukształtowanie postanowień umowy, wskazanych w odwołaniu w sposób naruszający zasadę proporcjonalności, w tym proporcjonalności przyjętych sankcji względem chronionych interesów Zamawiającego. Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). Przewodniczący: .............................. 22
Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.