Contract de antrepriză
Contractul de antrepriză este contractul prin care antreprenorul se obligă să execute o lucrare materială sau intelectuală ori să presteze un serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preț (art. 1.851 din Codul civil). Antreprenorul lucrează pe riscul său, cu propriile mijloace, și răspunde pentru calitatea lucrării; beneficiarul trebuie să recepționeze lucrarea și să plătească prețul. Este contractul potrivit pentru renovări, reparații, lucrări de construcții, proiecte, dezvoltare de software. Pentru lucrările de construcții, Codul civil prevede reguli speciale de răspundere pentru vicii, care se aplică și după recepție. Stabiliți clar în contract lucrarea, termenul, prețul (global sau pe deviz), avansul și modul de recepție.
Contract de antrepriză
MODEL DE CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Între părți:
BENEFICIAR: [nume și prenume / denumire], domiciliat/cu sediul în [adresă], CNP/CUI [cod] (denumit în continuare Beneficiar);
ANTREPRENOR: [nume și prenume / denumire], domiciliat/cu sediul în [adresă], CNP/CUI [cod] (denumit în continuare Antreprenor).
Art. 1 - Obiectul contractului
Antreprenorul se obligă să execute pe riscul său lucrarea/serviciul [descriere detaliată a lucrării], conform specificațiilor tehnice și documentației anexate.
Art. 2 - Prețul
Prețul lucrării este de [sumă] lei/euro, stabilit [forfetar / pe bază de deviz]. Plata se face astfel: avans de [procent]% la semnare, iar diferența la recepția lucrării, prin [modalitate de plată].
Art. 3 - Materialele
Materialele necesare execuției sunt asigurate de [Antreprenor / Beneficiar]. Partea care furnizează materialele răspunde pentru calitatea acestora.
Art. 4 - Termenul de execuție
Lucrarea se execută în perioada [dată început] - [dată sfârșit]. Depășirea nejustificată a termenului atrage penalități de [procent]% pe zi de întârziere.
Art. 5 - Recepția lucrării
La finalizare, Beneficiarul verifică și recepționează lucrarea pe bază de proces-verbal de recepție. Eventualele neconformități se consemnează și se remediază în termen de [număr] zile.
Art. 6 - Garanția lucrării
Antreprenorul garantează calitatea lucrării pe o perioadă de [durată] și remediază pe cheltuiala sa viciile apărute în perioada de garanție.
Art. 7 - Obligațiile părților
Antreprenorul execută lucrarea conform regulilor tehnice și la termen. Beneficiarul asigură accesul, informațiile necesare și plătește prețul convenit.
Art. 8 - Dispoziții finale
Prezentul contract este guvernat de dispozițiile Codului civil privind contractul de antrepriză. Litigiile se soluționează pe cale amiabilă, iar în caz contrar de instanțele competente.
Încheiat astăzi, [dată], în [număr] exemplare originale.
BENEFICIAR ANTREPRENOR
[semnătură] [semnătură]
Temei legal
Întrebări frecvente
Ce este contractul de antrepriză?
Contractul prin care antreprenorul se obligă să execute o lucrare sau să presteze un serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preț (art. 1.851 din Codul civil). Antreprenorul își organizează singur munca și răspunde pentru rezultat, spre deosebire de salariat, care lucrează sub autoritatea angajatorului.
Ce fac dacă lucrarea are defecte?
Semnalați defectele la recepție, în procesul-verbal, sau imediat ce le descoperiți, dacă sunt ascunse. Antreprenorul răspunde pentru vicii, iar beneficiarul poate cere remedierea, reducerea prețului sau despăgubiri potrivit regulilor răspunderii contractuale (art. 1.350 din Codul civil). Pentru viciile ascunse, prescripția curge după regulile art. 2.531.
Cum protejez avansul plătit?
Legați avansul de etape concrete ale lucrării și de recepții parțiale, cereți factură sau chitanță și stabiliți termene clare. Dacă antreprenorul nu execută lucrarea, puteți cere rezoluțiunea contractului, restituirea avansului și despăgubiri; pentru sume de până la 50.000 lei puteți folosi cererea cu valoare redusă.