39 C 78/2024-39 — Obvodní soud pro Prahu 4

1. Žalobkyně se žalobou podanou soudu dne , datum, domáhá zaplacení částky , částka, s příslušenstvím. Žalobkyně jako objednatel uzavřela se zhotovitelem smlouvu o dílo č. , hodnota, -0104-2023-023. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž účelem bylo provedení opravy nevyhovujících dřevěných oken s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu budovy. Ve smlouvě o dílo bylo specifikováno místo plnění, kde je potřeba okna opravit.2. Cena za dílo byla sjednána ve výši 671 981,35 K4 s DPH. Ve smlouvě byly přesně sjednány termíny plnění a dále smluvní pokuta ve výši , částka, za prodlení s prací, a to za každý jednotlivý případ. Splatnost smluvní pokuty byla sjednaná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty povinné smluvní straně. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne , datum, .3. Mezi stranami byl odsouhlasen závazný harmonogram prací:Úprava povrchů, osazování výplní – , datum, – , datum, Ostatní konstrukce a práce, bourání – , datum, – , datum, Přesun sutě – , datum, – , datum, Přesun hmot , datum, – , datum, Konstrukce klempířské práce , datum, – , datum, Konstrukce truhlářské – , datum, – , datum, Konstrukce zámečnické – , datum, – , datum, Dokončovací práce a nátěry , datum, – , datum, Dokončovací malby , datum, – , datum, Dokončovací práce, čalounické úpravy – , datum, – , datum4. Žalovaná od , datum, neučinila žádný krok, kromě zaměření oken, a to přes urgence žalobkyně. Žalobkyně tak požaduje smluvní pokutu ve výši , částka, dle odst. 11.3 smlouvy o dílo za každý jednotlivý krok, tedy celkem , částka, .5. Žalovaná dvakrát požádala o aktualizaci harmonogramu, což bylo žalobkyní odmítnuto. Dne , datum, žalovaná odstoupila od smlouvy o dílo s odůvodněním, že by zakázka byla prodělečná, a že by požadovala navýšení ceny ve výši 25-35%. Žalobkyně uvedené odstoupení od smlouvy považuje za neplatné a sama od smlouvy odstoupila , datum, .6. Dne , datum, vystavila žalobkyně fakturu č. , hodnota, na částku , částka, za smluvní pokutu, žalovaná byla vyzvána k úhradě uvedené pokuty do , datum, . Předžalobní výzva byla odeslána dne , datum, .7. Žalovaná proti vydanému platebnímu rozkazu podala odpor a uvedla, že s žalobou nesouhlasí. Dle žalované se žalobkyně nevyjadřuje k tomu, zda je smluvní pokuta v konkrétních ustanoveních přiměřená zajišťované činnosti. Žalovaná nemůže být nucena činit práce v případě, že by byla prodělečná a proto odstoupila. Žalobkyně mohla zahájit nové výběrové řízení a sehnat někoho jiného, což i učinila.8. Žalobkyni nevznikla žádná škoda a dle žalované je smluvní pokuta nepřiměřená s odkazem na rozhodnutí NS ČR , spisová značka, – přiměřenost smluvní pokuty ve smyslu § 2051o.z. se posuzuje s ohledem na to, jakým způsobem a za jakých okolností nastalo porušení smluvní povinnosti utvrzené smluvní pokutou a v jaké míře se dotklo zájmů věřitele, které měly být sjednáním smluvní pokuty chráněny. Soud nezkoumá nepřiměřenost ujednání o smluvní pokutě, nýbrž konkrétního nároku na smluvní pokuty, Přihlédne přitom nejen k okolnostem známým, již v době sjednávání smluvní pokuty, ale též k okolnostem, které zde byly při porušení smluvní povinnosti, jakož i k okolnostem, které nastaly po jejím porušení, mají-li v porušení smluvní povinnosti nepochybně původ a byly-li v době porušení povinnosti předvídatelné. Žalovaná proto navrhuje, aby soud moderoval smluvní pokutu na částku , částka, .9. Žalobkyně následně odkazuje na uzavřenou smlouvu o dílo č. , hodnota, -0104-2023-023 ze dne , datum, . Žalovaná neučinila k provedení díla žádný krok, kromě zaměření oken, nedodržela odsouhlasené harmonogramy a dne , datum, od smlouvy odstoupila, protože by byla na díle prodělečná. Smlouva tento důvod odstoupení od smlouvy neumožňuje.10. Žalovaná má povinnost dodržovat uzavřenou smlouvou, nese podnikatelské riziko a nemůže od smlouvy odstoupit jen pro nerentabilnost závazku. Žalobkyně nesouhlasí s tvrzením žalované, že by smluvní pokuta byla nepřiměřeně přísná, cena díla byla , částka, a smluvní pokuta ve výši , částka, je tak jen 0,037 %.11. Smluvní pokutu slouží jako sankce, pokud dlužník poruší své smluvní povinnosti. Nelze aby smluvní strany nedodržovaly své závazky a smluvní pokuta byla moderována na základě tvrzení, že žalované nevznikla škoda.12. Realizace nového výběrového řízení, uzavření další smlouvy o dílo a její kontrola vyžadovaly od žalobkyně nemalé množství administrativních úkonů a úsilí.13. Soud provedl důkazy listinami (přílohy žalobkyně) - Smlouva o dílo č. , hodnota, -0140-2023-023, Příloha č. Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, Příloha č. , hodnota, cenová nabídka , Příloha č. , hodnota, Podmínky bez , Zápis po předání a převzetí staveniště , Harmonogram prací , Odstoupení od smlouvy č. , hodnota, -0104-2023-023, Vyjádření k odstoupení od smlouvy + odstoupení žalobkyně + DS , Uplatnění smluvní pokuty ze dne , datum, + DS , Faktura žalobkyně na smluvní pokutu ve výši , částka, , E-maily (harmonogram, potvrzení setkání), Upomínka k úhradě smluvní pokuty + DS. Strana žalovaná žádné důkazy nepředložila.14. Po právní stránce soud věc posuzoval dle ust. § 2048 - § 2052 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník..15. Dle § 2048 odst. 1 obč. zák. ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.16. Dle § 2051 obč. zák. nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.17. Dle § 2052 obč. zák. Ustanovení o smluvní pokutě se použijí i na pokutu stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem (penále).18. Soud na základě provedeného dokazování učinil tato skutková zjištění a učinil následující závěry o skutkovém stavu věci.19. Žalovaná se smlouvou zavázala provést opravu nevyhovujících oken s cílem zajistit řádný stavebně technický stav budovy. Podrobná specifikace díla byla obsažena v zadání výběrového řízení. Cena díla byla pevně stanovena na částku ve výši , částka, s DPH (čl. 3.1). Cena za práci byla známa předem, neboť odpovídá cenové nabídce, kterou žalovaná předložila do výběrového řízení. Cena tedy byla stanovena na základě návrhu žalované. Stejně tak s podmínkami smlouvy byla žalovaná seznámena, než smlouvu uzavřela. Samotný harmonogram prací si sama stanovila s ohledem na svoje časové možnosti a možnosti zhotovení díla. Žalovaná jí dokonce umožnila posunutí začátku prací a aktualizaci harmonogramu. Finální termín předání díla byl do , datum, (čl. 4.3).20. Časová osa:, datum, žalobkyně předala žalované staveniště , datum, měly začít práce na díle, datum, žalovaná e-mailem potvrdila, že přes prodlení s dodávkou oken stihne dílo zhotovit, datum, měly začít poslední práce na díle, datum, žalované opět požádala o úpravu harmonogramu, což jí bylo z pochopitelných důvodu zamítnuto, datum, žalovaná odstoupila od smlouvy s odůvodněním, že se změnily okolnosti na trhu stavebnin21. K odstoupení žalované je na místě se ztotožnit s tvrzením žalobkyně, že odstoupení bylo neplatné s ohledem na čl. 13.3, dle kterého může žalovaná odstoupit je pro taxativně uvedené důvody v čl. 13.1, přičemž změna na trhu práce takovým důvodem není. Nad to je potřeba uvést, že tvrzení žalované o změně okolností na trhu práce nelze považovat za věrohodné, protože ještě , datum, v e-mailu potvrzovala, že dílo určitě zhotovit stihne, přestože již byla v prodlení. Je tedy nepravděpodobné, že by během takto krátké doby došlo k tak markantní změnám na trhu práce, že by se ceny musely zvýšit až o 35 %. Zde je potřeba zmínit, že i kdyby bylo odstoupení od smlouvy zaslané žalovanou platné, jakožto že ho soud posoudil opačně, pak by stejně žalobkyni vznikl nárok na smluvní pokutu, neboť ta dle čl. 11.3 vzniká za prodlení každého jednotlivého případu a v době odstoupení od smlouvy, již byla žalovaná v prodlení u všech deseti bodů harmonogramu.22. Naopak odstoupení žalobkyně od smlouvy bylo v souladu s čl. 13.5 smlouvy o dílo.23. K tomuto ohledně nálezu III. ÚS 3900/2012 ze dne , datum, , na který odkazovala žalobkyně – přestože se nejedná úplně o přiléhavou judikaturu, neboť se jedná v uvedeném případě o nájemní smlouvou, kterou obě strany dlouhodobě dodržovaly, tady je stejně na místě se ztotožnit s názorem žalobkyně, a to že se smlouvy musí dodržovat, smluvním stranám plyne ze smluv odpovědnost a není možné smlouvy uzavírat a později namítat jejich neplatnost.24. Co se týká tvrzení, že žalobkyni nevznikl škoda, pak dle § 2048 o.z. se věřitel může dožadovat uhrazení smluvní pokuty bez ohledu na to, zda mu porušením povinnosti vznikla