137 C 14/2020-76 — Okresní soud v Opavě

1. Žalobou podanou soudu dne 15. 4. 2020 se žalobce domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 13 143 932 Kč včetně ročního úroku z prodlení ve výši 9 % z této částky za období od 20. 8. 2018 do zaplacení a dále povinnost k náhradě nákladů řízení. Tento nárok žalobce odůvodnil tím, že na základě výběrového řízení žalobce pro žalovaného realizoval dílo – výměnu rozvodů [název], [anonymizována dvě slova] [příjmení] podle Smlouvy o dílo č. [spisová značka] [anonymizována dvě slova] [obec] - výměna rozvodů [název], [anonymizována dvě slova] [příjmení] uzavřené dne [datum] (dále jen„ Smlouva“). Cena díla byla dle Smlouvy sjednána ve výši 40 110 466,07 Kč, projektová dokumentace byla zpracována společnostíi Projekt 2010, s. r. o. (dále též„ projektová kancelář“) a schválena žalovaným. Žalobce dílo zhotovil a toto předal v době od 15. 11. 2017 do [datum]. Týden před zahájením předání díla žalobce kontrolou odhalil rozpor v položkovém rozpočtu sestaveném projektovou kanceláří v položce č [číslo] – chybu v množství demontovaného potrubí. Rozdíl mezi chybným množstvím a výkazem za práce demontovaného potrubí byl vyčíslen na 10 862 754 Kč (13 143 932 Kč včetně DPH), což bylo podle žalobce uznáno a zaprotokolováno dne [datum] žalobcem, žalovaným i projektovou kanceláří. Projektová kancelář chybně plánovala demontovat 149,38 kg potrubí, celkově bylo demontováno 72 567,74 kg. Bez provedení těchto prací by nebylo možné dílo provést. Změna díla vyplývá podle žalobce z Evidenčního listu [číslo] včetně příloh a byla promítnuta do Dodatku [číslo] ke Smlouvě, který žalobce předložil dne [datum] žalovanému k podpisu, tento jej však neakceptoval. Žalobce vyzval žalovaného k zaplacení dne [datum] ve lhůtě do [datum], žalovaný postoupil tento nárok projektové kanceláři, která své pochybení uznala a uplatnila škodní událost u [obec] podnikatelské pojišťovny, která však toto nepovažovala za škodní událost. Podle žalobce by tak soud měl rozhodnout podle ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku o spravedlivém navýšení ceny díla. Žalovaný byl přitom ochoten přistoupit na mimosoudní řešení, dle kterého by žalobce, žalovaný a projektová kancelář každý zaplatili 1/3 celkové částky. Poté, co pojišťovna neuznala uplatněný nárok projektové kanceláře, odstoupil od dohody i žalovaný. 2. Žalovaný ve vyjádření ze dne [datum] uvedl, že nárok žalobce neuznává v celém rozsahu. Žalovaný jako psychiatrická léčebna není odborníkem v oblasti projektování a zhotovování staveb, tímto je žalobce. Žalovaný připouští, že došlo v projektu k chybě, jednalo se podle něj však o chybu, kterou musí rozeznat každý odborník. Žalovaný se dále odkázal na čl. II odst. 5 Smlouvy, kde je ujednáno, že zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedené všech stavebních a montážních prací, dále zhotovitel potvrzuje, že se se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. V čl. V Smlouvy bylo ujednáno, že cena je stanovena jako maximální, konečná, nevýše přípustná obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit a je cenou nepřekročitelnou. Dále bylo ujednáno, že změna ceny díla je možná jen na základě předem odsouhlaseného písemného dodatku. Žalobce sdělil pochybení projektové kanceláře žalovanému až dne [datum] při zahájení předání díla, před tímto datem žalovaného o nutnosti provést další práce neinformoval. Žalovaný popírá, že by nárok žalobce jakkoliv uznal. Pokud jde o zápis ze dne [datum], na který odkazuje žalobce, žalovaný toliko předal podklady zástupci projektové kanceláře a právě tento zástupce pochybení potvrdil. Oficiální vyjádření projektové kanceláře mělo být žalovanému zasláno, avšak to se nestalo. V zápisu je tak pouze uvedeno, že žalovaný převzal jemu předložené podklady a bere na vědomí stanovisko projektanta a rozpočtové pochybení v projektové dokumentaci. Žalovaný také uvedl, že projekt byl financován dotací z veřejných rozpočtů a změna ceny by musela podléhat schválení Ministerstvem zdravotnictví ČR. Žalobce tak postupoval v rozporu se Smlouvou a právními předpisy, konkrétně ustanoveními § 2594 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku, když žalovaného neupozornil vady projektu. S ohledem na rozsah chyby v projektu se podle žalovaného nemohlo jednat o nepředvídatelnou skutečnost mající vliv na cenu díla, která by zakládala nutnost aplikace ustanovení § 2620 občanského zákoníku. 3. Soud provedl důkaz smlouvou o dílo ze dne [datum] včetně dodatku [číslo] zápisem o odevzdání a převzetí díla ze dne [datum], zápisem z jednání na kontrolním dni ze dne [datum], výzvou žalobce k uzavření dodatku ke smlouvě, vyjádřením žalovaného k výzvě ze dne [datum], tabulkou [název]„ [anonymizováno] [obec] – výměna rozvodů [název], [anonymizována dvě slova] [příjmení]“ tabulka 2. (demontáže), evidenčním listem změny stavby včetně bilance záměny položek, návrhem dodatku [číslo] smlouvy o dílo, souhrnnou technickou zprávou vypracovanou [právnická osoba] [rok] [anonymizováno] – bod 2 a 3 této zprávy. 4. Z provedeného dokazování soud zjistil, že žalobce a žalovaný uzavřeli Smlouvu o dílo č. [spisová značka] [anonymizována dvě slova] [obec] - výměna rozvodů [název], [anonymizována dvě slova] [příjmení] dne [datum], zpracovatelem dokumentace k provedení stavby byla [právnická osoba] [rok] [anonymizována dvě slova]. Celková cena díla byla sjednána v částce 39 996 050 Kč (48 395 211 Kč včetně DPH), dodatkem 1. Smlouvy byla stanoven nový termín provedení díla na den [datum], dodatkem 2. Smlouvy ze dne [datum] pak byla cena navýšena na 40 110 466,07 Kč (48 533 664,44 Kč včetně DPH) neboť v rozpočtu chybělo propojení systému ústředního topení žalovaného se systémem dodavatele tepla ochranným filtrem nezbytným pro řádné fungování v ceně 138 443,44 Kč včetně DPH. Ve Smlouvě si smluvní strany ujednaly v čl. V, že: <i>„ cena díla je cenou maximální, konečnou, nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit u zhotovitele za provedení úplného a celého díla bez vad a nedodělků a je cenou nepřekročitelnou. V celkové ceně jsou obsaženy všechny náklady zhotovitele související s předmětem plnění. Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu. Zhotovitel je povinen ocenit veškeré položky ve výkazu výměr. … Změna ceny dála je možná jen na základě předem odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel není oprávněn započíst případné vícepráce bez toho, aniž by se na obsahu a ceně předem domluvil s objednatelem.“</i> Ze souhrnné technické zprávy se podává, že nové tepelné rozvody mají být položeny mj. do stávajících podzemních kanálů, stávající potrubí bude vyměněno za nové, celková délka tras teplovodů je uváděna jako cca 2 100 m. Po zhotovení díla bylo zahájeno přejímací řízení díla dne [datum], dílo bylo předáno v ceně 48 533 644,44 Kč dle dodatku 2, předávací proces byl dokončen dne [datum], zápis o převzetí je podepsán zástupci zhotovitele i objednatele. Ze zápisu z jednání na kontrolním dni ze dne [datum] se podává, že investorovi (žalovanému) byly v tento den předány podklady: Tabulka [název]„ [anonymizováno] [obec] – výměna rozvodů [název], [anonymizována dvě slova] [příjmení]“ tabulka 1. (ostatní) a tabulka 2. (demontáže), investor tyto předal zástupci projektové kanceláře [právnická osoba] [rok] [anonymizováno] k vyjádření. Za projektovou kancelář přítomný Ing. [příjmení] konstatoval pochybení projektové kanceláře ve stanovení výměr za demontáž stávajícího potrubí v položce [číslo], s tím, že se jedná o rozpočtovou chybu, jíž popisuje právě tabulka 2. (demontáže). Žalobce následně vyzval žalovaného k uzavření dodatku [číslo] ke smlouvě č. [spisová značka] [anonymizována dvě slova] [obec] - výměna rozvodů [název], [anonymizována dvě slova] [příjmení], který by zohlednil výše popsané pochybení projektové kanceláře s vyčíslením rozdílu proti původnímu záměru výměr. Žalovaný pak ve vyjádření ze dne [datum] tento návrh neakceptoval s tím, že uzavřel smlouvu se žalobcem jako profesionálem, jehož povinností bylo projekt řádně prostudovat a dále, že již uplynuly lhůty, ve kterých by bylo možné projednat změnu ceny díla s poskytovatelem dotace. Návrh dodatku [číslo] ke Smlouvě obsahuje navrhovanou změnu ceny díla na částku 61 677 596,28 Kč včetně DPH a změnu lhůty plnění díla do [datum]. Z uvedené tabulky 2. (demontáže) a Evidenčního listu změny stavby se podává, že projekt zohledňoval váhu demontovaného potrubí o hmotnosti 149,38 kg a nákladech 22 407 Kč oproti skutečnému stavu 72 567,74 kg a nákladech 10 885 161 Kč, rozdíl tak činí 10 862 754 Kč. 5. Podle ustanovení § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, platí že, je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sd