§ 13 vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků – Stavební materiál a technologická zařízení s dlouhými dodacími lhůtami
Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků · 127/1962 Sb. · Nemovitosti a stavební právo
Stručně: Paragraf 13 vyhlášky 127/1962 stanovuje pravidla pro zajištění stavebního materiálu, technologických zařízení a poddodávek s dlouhými dodacími lhůtami pro zemědělskou stavební investiční výstavbu, přičemž zahájení stavby je podmíněno jejich smluvním zajištěním. Odběratel musí neprodleně předat dodavateli požadavek na objednávku materiálu a zařízení s dlouhými dodacími lhůtami, potvrzený okresním (krajským) národním výborem o zařazení stavby do plánu, spolu s podklady od projektové organizace. (§ 13 zákona č. 127/1962 Sb., vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Stavební materiál a technologická zařízení s dlouhými dodacími lhůtami
- Týká se: dodavatel
- Odkazuje na: § 4
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 127/1962 Sb.
(1) Odběratel je povinen předložit dodavateli požadavek na objednávku stavebního materiálu a technologického zařízení s dlouhými dodacími lhůtami, potvrzený okresním (krajským) národním výborem o zařazení stavby do návrhu ročního plánu s podklady předanými odběrateli projektovou organizací (§ 4 odst. 5) ihned, jakmile je od projektové organizace dostane. Dodavatel je povinen na základě tohoto požadavku stavební materiál a technologické zařízení s dlouhými dodacími lhůtami smluvně zajistit. Nejsou-li stavební materiál a technologické zařízení s dlouhými dodacími lhůtami smluvně zajištěny tak, aby je bylo možno použít k zabudování podle postupu prací určených harmonogramem, nesmí být stavba zahájena. To platí obdobně i pro poddodávky prací s dlouhými dodacími lhůtami.
(2) Odběratel je povinen nahradit dodavateli náklady spojené s tím, že dodavatel v rozsahu předaných mu podkladů zajistil smluvně dodávky stavebního materiálu, technologického zařízení, popřípadě poddodávky prací s dlouhými dodacími lhůtami, které nemůže použít pro stavbu nebo hospodárně využít jinak; toto ustanovení neplatí, jestliže nemožnost použití způsobil dodavatel.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Odběratel musí neprodleně předat dodavateli požadavek na objednávku materiálu a zařízení s dlouhými dodacími lhůtami, potvrzený okresním (krajským) národním výborem o zařazení stavby do plánu, spolu s podklady od projektové organizace.
- Dodavatel je povinen na základě tohoto požadavku smluvně zajistit uvedený materiál a zařízení.
- Pokud nejsou tyto položky smluvně zajištěny tak, aby je bylo možné použít podle harmonogramu prací, nesmí být stavba zahájena.
- Pokud dodavatel smluvně zajistí dodávky materiálu, zařízení nebo poddodávky s dlouhými dodacími lhůtami na základě předaných podkladů, a tyto nemůže použít pro stavbu nebo hospodárně využít jinak, je odběratel povinen mu nahradit vzniklé náklady, pokud nemožnost použití nezpůsobil dodavatel.
Na co si dát pozor
- Zahájení stavby je podmíněno smluvním zajištěním materiálu a zařízení s dlouhými dodacími lhůtami.
- Odběratel nese odpovědnost za náklady spojené s neupotřebitelnými dodávkami, pokud je nemožnost použití nezpůsobil dodavatel.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 10 Účinnost (Vyhláška o digitální technické mapě kraj)§ 16 Účinnost (Vyhláška o náležitostech a členění regul)§ 33 Účinnost (Vyhláška federálního ministerstva pro te)§ 76 Účinnost (Vyhláška federálního ministerstva pro te)§ 76 Účinnost (Vyhláška federálního ministerstva pro te)