§ 30 vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků – Povinnosti dodavatele při provádění prací
Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků · 127/1962 Sb. · Nemovitosti a stavební právo
Stručně: Paragraf 30 vyhlášky 127/1962 stanovuje povinnosti dodavatele týkající se součinnosti při vypracování a doplnění dokumentace, projednání prací prováděných svépomocí odběratele, vypracování harmonogramu a poskytnutí pomoci při povolovacích a schvalovacích řízeních. Dodavatel musí spolupracovat s generálním projektantem na přípravě dokumentace a případně ji sám doplnit. (§ 30 zákona č. 127/1962 Sb., vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Povinnosti dodavatele při provádění prací
- Týká se: dodavatel
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 127/1962 Sb.
(1) O součinnosti dodavatele při vypracování dokumentace generálním projektantem a o doplnění vypracované dokumentace dodavatelem platí zvláštní předpisy.
(2) Na základě schválené a doplněné dokumentace projedná dodavatel s odběratelem provedení prací svépomocí odběratele, vypracuje podle místních podmínek a možností odběratele harmonogram všech prací na výstavbě, odevzdá tento harmonogram odběrateli a poskytne mu pomoc při povolovacích a schvalovacích řízeních.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Dodavatel musí spolupracovat s generálním projektantem na přípravě dokumentace a případně ji sám doplnit.
- Dodavatel projedná s odběratelem, které práce si odběratel provede sám (svépomocí).
- Dodavatel vypracuje podrobný časový plán (harmonogram) všech stavebních prací, který zohledňuje místní podmínky a možnosti odběratele, a tento harmonogram odběrateli předá.
- Dodavatel poskytne odběrateli pomoc při získávání potřebných povolení a schvalování stavby.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 324a ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA RUČENÍ ZA MZDY, PLATY A ODMĚN (Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 )§ 3 Základní povinnosti dodavatele stavebních pra (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce)§ 5 Povinnosti odběratele (Vyhláška Ústředního geologického úřadu, )§ 6 Povinnosti odběratele (Vyhláška Ústředního geologického úřadu, )§ 40 Bezpečnost a ochrana zdraví a protipožární op (Vyhláška federálního ministerstva hutnic)