§ 34 vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků – Provádění prací
Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků · 127/1962 Sb. · Nemovitosti a stavební právo
Stručně: Paragraf 34 stanovuje povinnosti odběratele při provádění stavebních prací, zejména co se týče přípravy staveniště, dodržování předpisů a spolupráce s dodavatelem. Odběratel musí zajistit staveniště a připravit práce v souladu se smlouvou a pokyny dodavatele. (§ 34 zákona č. 127/1962 Sb., vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Provádění prací
- Týká se: dodavatel
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 127/1962 Sb.
Odběratel je povinen zařídit staveniště a připravit a provádět práce v souladu se smlouvou (harmonogramem) podle pokynů dodavatele. Je přitom povinen zachovávat předpisy o stavebním řízení, bezpečnosti, o protipožárních, hygienických a jiných opatřeních, a učinit vše, aby stavba byla jakostně provedena a včas skončena. Odběratel nesmí měnit počátek ani tempo provádění prací bez dohody s dodavatelem. Takové dohody se zapisují do deníku.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Odběratel musí zajistit staveniště a připravit práce v souladu se smlouvou a pokyny dodavatele.
- Při provádění prací je odběratel povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se stavebního řízení, bezpečnosti, protipožární ochrany a hygieny.
- Odběratel nesmí měnit začátek ani tempo prací bez předchozí dohody s dodavatelem, přičemž takové dohody musí být zaznamenány do deníku.
Na co si dát pozor
- Odběratel nese odpovědnost za dodržování předpisů a za jakostní a včasné dokončení stavby.
- Jakékoli změny v harmonogramu prací vyžadují písemnou dohodu s dodavatelem a zápis do deníku.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 2 Oznamovací povinnost (Vyhláška Českého úřadu geodetického a ka)§ 2 Oznamovací povinnost (Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a ka)§ 9 Provádění geologických prací (Zákon České národní rady o geologických)§ 7 Provádění geologických prací (Vyhláška o projektování, provádění a vyh)§ 40 Bezpečnost a ochrana zdraví a protipožární op (Vyhláška federálního ministerstva hutnic)