§ 2617 občanský zákoník – Pokud má dílo vadu při předání, vznikají zhotoviteli…
Zákon občanský zákoník · 89/2012 Sb. · účinné od 1. 7. 2018 · Občanské právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 2617 občanského zákoníku stanoví, že pokud má dílo vadu při předání, vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, přičemž rozhodující je okamžik přechodu nebezpečí škody na objednatele. Pokud je dílo vadné v okamžiku předání, má objednatel práva z vadného plnění vůči zhotoviteli. (§ 2617 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 1. 7. 2018)
Klíčová fakta
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Judikatura: na § 2617 odkazuje 5 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 89/2012 Sb.
Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud je dílo vadné v okamžiku předání, má objednatel práva z vadného plnění vůči zhotoviteli.
- Jestliže nebezpečí škody přechází na objednatele až po předání díla, je pro posouzení vad rozhodující tento pozdější okamžik.
- Po přechodu nebezpečí škody má objednatel práva z vadného plnění pouze tehdy, pokud vadu způsobil zhotovitel porušením své povinnosti.
Na co si dát pozor
- Je důležité rozlišovat mezi okamžikem předání díla a okamžikem přechodu nebezpečí škody, pokud se tyto okamžiky liší.
- Po přechodu nebezpečí škody nese objednatel riziko vzniku vad, pokud je nezpůsobil zhotovitel.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 2617
Jak soudy aplikují § 2617
Podle § 2617 o. z. má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu.
Podle § 2617 o. z. je povinnost zhotovitele z vadného plnění založena, má-li dílo při předání vadu; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu.
… okapu) v okamžiku předání díla, jelikož objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 o. z.); tyto vady zakládají práva a povinnosti z vadného plnění (§ 2617 o. z.). Výklad smlouvy, prosazovaný žalovaným, že právo na zaplacení ceny díla vzniklo až po odstranění veškerých vad a nedodělků, považoval odvolací soud za zjevně nepřiměřený, nebránila-li uvedená vada užívání díla, když navíc v předávacím …