18 C 165/2019 — Obvodní soud pro Prahu 1

1. Žalobkyně se žalobou se ze dne 4. 6. 2019 domáhala uložení povinnosti žalované zaplatit žalobkyni částku 210 791,68 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené ceny za část provedeného díla. Tvrdila, že dne 3. 3. 2017 uzavřela s žalovanou smlouvu o dílo [číslo] na jejímž základě započala s prováděním díla. Žalobkyně však následně přerušila komunikaci a přestala poskytovat součinnost. Proto žalobkyně dne 13. 9. 2018 vyzvala žalovanou k poskytnutí součinnosti s tím, že v případě jejího neposkytnutí žalobkyně od smlouvy odstoupí. Přípisem ze dne 23. 10. 2018 pak žalobkyně od smlouvy o dílo odstoupila a vyzvala k zaplacení již provedených prací. Žalovaná ani k výzvě ničeho neuhradila. 2. Žalovaná s nárokem žalobkyně nesouhlasila, namítla, že k ukončení smlouvy o došlo již odstoupením ze strany žalobkyně dopisem ze dne 6. 12. 2017, ukončení smlouvy tímto přípisem žalovaná nerozporovala. K uzavření nové smlouvy o dílo mezi stranami nedošlo. Žalobkyně dne 13. 12. 2017 vystavila fakturu na částku 12 100 Kč, která byla nakonec žalovanou uhrazena, čímž došlo k úhradě veškerých závazků ze smlouvy o dílo. Od 6. 12. 2017 žalobkyně nedisponovala platným titulem pro jakékoli práce. Žalobkyně navíc nemohla vykonat nárokované inženýrské a projekční práce, neboť neměla ani v obecné rovině odsouhlasenou trasu optických kabelů, což ostatně bylo též důvodem pro ukončení smlouvy o dílo. 3. K poučení žalobkyně podle ust. § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. na jednání konaném dne 4. 10. 2021 a opakovaně též dne 13. 12. 2021, aby žalobkyně dotvrdila, jaké konkrétní plnění dle smlouvy o dílo [číslo] kdy pro žalovanou provedla včetně podřazení takového plnění pod jednotlivá ustanovení čl. II. smlouvy, a čeho zbývalo, aby bylo dílo dokončeno, a to konkrétně pro každé jednotlivé dílčí plnění zvlášť, a označila důkazy k prokázání takových tvrzení, včetně poučení o následcích nevyhovění této výzvě, žalobkyně doplnila přiložením tabulky s uvedením, jaká konkrétní plnění byla provedena a čeho zbývalo a současně k těmto plněním označila důkazy následovně: <b>ČÁST 1 - OBSTARÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (HOTOVO 50 % [příjmení])</b> <b>POLOŽKA; NÁZEV; DATUM ZPRACOVÁNÍ (OBSTARÁNÍ); PROVEDENO ANO/NE; DŮKAZ K PROKÁZÁNÍ; POZNÁMKA</b> 1; MM KV ÚÚP a stavební úřad - vyjádření k záměru stavby; 28.03.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 2; [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě; 27.04.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 3; [anonymizována dvě slova] - vyjádření o existenci sítě; 27.04.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 4; [anonymizována dvě slova] - vyjádření o existenci sítě; 27.04.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 5; [anonymizována tři slova] - vyjádření o existenci sítě; 04.05.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 6; [obec] [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě; 09.05.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 7; [anonymizováno] [obec] [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě MS; 22.05.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 8; [anonymizováno] [obec] [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě [příjmení]; 22.05.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 9; [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě; 18.05.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 10; [anonymizována tři slova] - vyjádření o existenci sítě; 04.05.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 11; [anonymizováno] [obec] - vyjádření o existenci sítě; 07.06.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 12; [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě 2; 08.09.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; Na základě požadavku investora na rozšíření trasy vedení se muselo žádat znova 13; [anonymizována dvě slova] - vyjádření o existenci sítě 2; 08.09.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; Na základě požadavku investora na rozšíření trasy vedení se muselo žádat znova 14; [anonymizována dvě slova] - vyjádření o existenci sítě 2; 08.09.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; Na základě požadavku investora na rozšíření trasy vedení se muselo žádat znova 15; [anonymizována tři slova] - vyjádření o existenci sítě 2; 21.09.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; Na základě požadavku investora na rozšíření trasy vedení se muselo žádat znova 16; [obec] [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě 2; 04.10.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; Na základě požadavku investora na rozšíření trasy vedení se muselo žádat znova 17; [anonymizováno] [obec] [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě MS 2; 10.11.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; Na základě požadavku investora na rozšíření trasy vedení se muselo žádat znova 18; [anonymizováno] [obec] [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě VO 2; 13.11.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; Na základě požadavku investora na rozšíření trasy vedení se muselo žádat znova 19; [anonymizováno] - vyjádření o existenci sítě 2; 05.10.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; Na základě požadavku investora na rozšíření trasy vedení se muselo žádat znova 20; [anonymizována tři slova] - vyjádření o existenci sítě 2; 22.09.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; Na základě požadavku investora na rozšíření trasy vedení se muselo žádat znova 21; [anonymizováno] [země]; 21.09.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 22; [anonymizováno 5 slov] - vyjádření o existenci sítě; 21.09.2017; [jméno]; Vyjádření - pdf soubor; 23; [anonymizováno] - [anonymizováno] - Průvodní zpráva; 15.09.2017; [jméno]; PDF soubor + [příjmení]; rozpracovaná verze, nutno dokončit na finální trasu 24; [anonymizováno] - [anonymizováno] - Souhrnná technická zpráva;; NE;; 25; [anonymizováno] - [anonymizováno] - Situační výkresy - verze 1; 25.08.2017; [jméno]; PDF a DWG soubor; 26; [anonymizováno] - [anonymizováno] - Situační výkresy - verze 2; 18.09.2017; [jméno]; PDF a DWG soubor; Délka rozvodů v této verzi je 6,805 km 27; [anonymizováno] - [anonymizováno] - Situační výkresy - verze 3; 21.09.2017; [jméno]; PDF a DWG soubor; Délka rozvodů v této verzi je 6,348 km 28; [anonymizováno] - [anonymizováno] - Situační výkresy - verze 4; 14.12.2017; [jméno]; PDF a DWG soubor + [příjmení]; Zmenšená verze na základě požadavků pana [příjmení] 29; [anonymizováno] - [anonymizováno] - Výkresy vzorových řezů a detailů prostupů CCI;; NE;; Zpracovat dle dodaných podkladů 30; Vyjádření dotčených úřadů a správců IS k PD;; NE;; Týká se správců sítí, které daly stanovisko o existenci + dotčené úřady (odbory) na MM KV 31; Podání žádosti na [anonymizována dvě slova] [ulice] úřad, zajištění ÚR;; NE;; <b>ČÁST 2 - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (HOTOVO 80 % [příjmení])</b> <b>POLOŽKA; NÁZEV; DATUM ZPRACOVÁNÍ (OBSTARÁNÍ); PROVEDENO ANO/NE; DŮKAZ K PROKÁZÁNÍ; POZNÁMKA</b> 1; PD - A - Průvodní zpráva; 15.09.2017; [jméno]; PDF soubor + [příjmení]; Rozpracovaná verze, chybí dokončit na finální verzi 2; PD - B - Souhrnná technická zpráva;; NE;; 3; PD - C - Situační výkresy - verze 1; 25.08.2017; [jméno]; PDF a DWG soubor; Výkresy z části 1 by se "doladily" a doplnily pro tisk ve větším měřítku + okótování 4; PD - C - Situační výkresy - verze 2; 18.09.2017; [jméno]; PDF a DWG soubor; Výkresy z části 1 by se "doladily" a doplnily pro tisk ve větším měřítku + okótování 5; PD - C - Situační výkresy - verze 3; 21.09.2017; [jméno]; PDF a DWG soubor; Výkresy z části 1 by se "doladily" a doplnily pro tisk ve větším měřítku + okótování 6; PD - C - Situační výkresy - verze 4; 14.12.2017; [jméno]; PDF a DWG soubor + [příjmení]; Výkresy z části 1 by se "doladily" a doplnily pro tisk ve větším měřítku + okótování 7; PD - D - Výkresy vzorových řezů a detailů prostupů CCI;; NE;; Převzetí výkresů z části 1 <b>ČÁST 3 - UZAVŘENÍ SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (HOTOVO 0 %)</b> <b>POLOŽKA; NÁZEV; DATUM ZPRACOVÁNÍ (OBSTARÁNÍ); PROVEDENO ANO/NE; DŮKAZ K PROKÁZÁNÍ; POZNÁMKA</b> 1; z této části ještě nemohlo býti nic provedeno, nebyla odsouhlasena finální verze; NE;; Žalobkyně doplnila, že na části první a druhé doposud provedla 300 hodin práce, na dokončení zbývalo ještě 90 hodin. 1. Z provedených důkazů soud zjistil následující. 2. Z emailu ze dne 2. 2. 2017 soud zjistil, že žalovaná adresovala žalobkyni email s vyznačením orientačních náčrtů v přiložené mapě s tím, že žalovaná doufá, že v minulosti dohodnuté podmínky spolupráce platí. 3. Z emailu ze dne 4. 2. 2017 soud zjistil, že žalobkyně žalované sdělila, že domluvené podmínky platí. 4. Ze smlouvy o dílo [číslo] soud zjistil, že žalobkyně jako zhotovitel a žalovaná jako objednatel uzavřely dne 3. 3. 2017 smlouvu, jejímž předmětem je projektová dokumentace stavby„ Optická síť [anonymizována dvě slova] – [část obce], [anonymizována dvě slova], [obec]“, s tím, že předmětem plnění je 1) obstarání územního rozhodnutí – dokumentace pro územní řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. za cenu díla 20 000 Kč, dále 2) prováděcí projekt pokládky trasy HDPE trubek a trubiček za cenu díla 3 200 Kč za každých započatých 100 m projektové trasy a 3) uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti za cenu díla 2 000 Kč za každou uzavřenou smlouvu. Termín plnění byl stanoven do 1. 12. 2018. 5. Z plné