§ 2586 občanský zákoník – Obecná ustanovení o přepravě osob a věcí
Zákon občanský zákoník · 89/2012 Sb. · účinné od 1. 7. 2018 · Občanské právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 2586 občanského zákoníku definuje smlouvu o dílo jako dohodu, kde se zhotovitel zavazuje provést dílo na své náklady a riziko pro objednatele, který se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, přičemž cena je dostatečně určena, pokud je dohodnut způsob jejího určení, odhad, nebo se použije obvyklá cena. (§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 1. 7. 2018)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Obecná ustanovení o přepravě osob a věcí
- Týká se: objednatel, zhotovitel
- Judikatura: na § 2586 odkazuje 127 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 89/2012 Sb.
(1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
(2) Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Zhotovitel nese finanční i rizikovou odpovědnost za provedení díla, dokud jej objednatel nepřevezme.
- Pro platnost smlouvy o dílo je klíčové, aby byla cena díla buď přímo ujednána, nebo aby byl alespoň dohodnut způsob, jakým se cena určí (např. hodinová sazba, ceník materiálu).
- Pokud strany neujednají cenu ani způsob jejího určení, ale mají vůli smlouvu uzavřít, platí cena obvyklá za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných podmínek.
Na co si dát pozor
- Je důležité, aby smlouva o dílo jasně specifikovala buď konkrétní cenu, nebo alespoň způsob, jakým bude cena vypočítána, aby se předešlo sporům o výši odměny.
- Při absenci konkrétního určení ceny se může stát, že se bude muset prokazovat "obvyklá cena", což může být složité a vést k neshodám.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 2586
Jak soudy aplikují § 2586
Odvolací soud přisvědčil právnímu názoru soudu prvního stupně, že účastníci v říjnu roku 2020 uzavřeli ústně smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), přičemž ohledně jejich vůle je možné v souladu s § 1756 o. z. vycházet z písemného návrhu smlouvy o dílo vyhotoveného žalovanou, jímž se strany po dobu trvání právního vztahu řídily.
V uvedené smlouvě o dílo (§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 5. 1. 2023, dále jen „o. z.“) poskytla žalovaná ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. o. z. záruku za jakost provedeného díla po dobu čtyřiceti osmi měsíců od jeho předání a strany současně sjednaly písemnou formu komunikace při uplatňování a řešení nároků z této záruky tak, že po vytčení vad …
… Factoring České spořitelny, a. s., částku ve výši 1 272 623,59 Kč s příslušenstvím, která představuje neuhrazenou část sjednané ceny za dílo - výrobu ocelové konstrukce, kterou provedla obchodní společnost CVG Metal s. r. o. pro vedlejší účastnici na základě smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2017 (uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Návody
Právní otázky
Související
§ 170 Obecné ustanovení (Zákon správní řád)§ 25a SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ U (Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o )§ 21 Zpětný a další odkaz (Zákon o mezinárodním právu soukromém)§ 16 (Zákon o dočasné ochraně cizinců)§ 48 Podpůrná platnost ustanovení o aspirantuře (Vyhláška předsedy Československé akademi)Vzor: Smlouva o dílo – vzor zdarma