§ 7 vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků – Obsah smlouvy
Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků · 127/1962 Sb. · Nemovitosti a stavební právo
Stručně: Paragraf 7 vyhlášky 127/1962 stanovuje, jaké náležitosti musí obsahovat smlouva o dodávce prací a výkonů pro zemědělskou stavební investiční výstavbu, aby byla platná a úplná. Jasná identifikace stran a zástupců: Smlouva musí přesně uvést názvy organizací, jména jejich zástupců a pracovníků, kteří jsou oprávněni smlouvu uzavřít a jednat za organizace v záležitostech stavby. (§ 7 zákona č. 127/1962 Sb., vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Obsah smlouvy
- Týká se: dodavatel
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 127/1962 Sb.
Ve smlouvě se zejména uvedou
a) názvy organizací a jména jejich zástupců, případně pracovníků (členů) pověřených uzavřením smlouvy a těch pracovníků (členů), kteří budou oprávněni v záležitostech stavby za organizace jednat,
b) podrobný časový plán stavby (harmonogram), který u dodavatelského způsobu stavby musí být sestaven tak, aby odpovídal normám lhůt, stanoveným zvláštními předpisy,***)
c) název a místo stavby a u typové stavby též označení typu, popřípadě její jiné označení,
d) označení dokumentace a ostatních dokladů, které jsou součástí smlouvy, údaje o finančním zajištění prací a výkonů, bankovní spojení organizací,
e) lhůty odevzdání staveniště (pracoviště) odběratelem, jeho rozsah, lhůty vyklizení staveniště (pracoviště) dodavatelem, druh a rozsah zařízení staveniště, které provede dodavatel, popřípadě podmínky jeho společného užívání,
f) způsob a rozsah střežení a požární ochrany prací, stavebního materiálu, technologického zařízení a jednotlivých strojů určených pro stavbu a staveniště,
g) podmínky užívání stravoven a ubytoven odběratele,
h) lhůtu připravenosti prací provedených dodavatelem k odevzdání a převzetí, popřípadě lhůtu skončení prací provedených svépomocí odběratele.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Jasná identifikace stran a zástupců: Smlouva musí přesně uvést názvy organizací, jména jejich zástupců a pracovníků, kteří jsou oprávněni smlouvu uzavřít a jednat za organizace v záležitostech stavby.
- Podrobný časový plán: Součástí smlouvy je detailní harmonogram stavby, který musí odpovídat normám stanoveným zvláštními předpisy pro dodavatelský způsob výstavby.
- Specifikace stavby a dokumentace: Smlouva musí obsahovat název a místo stavby, případně označení typu u typové stavby, a také označení veškeré dokumentace a dokladů, které jsou její součástí. Dále musí být uvedeny údaje o finančním zajištění a bankovní spojení.
- Podmínky pro staveniště a bezpečnost: Smlouva definuje lhůty pro předání a vyklizení staveniště, jeho rozsah, druh a rozsah zařízení staveniště prováděného dodavatelem a podmínky jeho společného užívání. Rovněž se stanoví způsob a rozsah střežení a požární ochrany.
Na co si dát pozor
- Kompletnost smlouvy: Je nutné zajistit, aby smlouva obsahovala všechny body uvedené v paragrafu 7, jinak by mohla být neúplná a potenciálně napadnutelná.
- Soulad harmonogramu s normami: Časový plán stavby musí být sestaven v souladu s platnými normami lhůt, což je klíčové pro dodržení termínů a případné sankce.
- Jasné vymezení odpovědností: Smlouva musí jednoznačně určit, kdo je oprávněn jednat za organizace v průběhu stavby a jaké jsou podmínky pro užívání stravoven a ubytoven odběratele.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 1746 Obsah smlouvy (Zákon občanský zákoník)§ 1822 Obsah smlouvy (Zákon občanský zákoník)§ 270 (Obchodní zákoník)§ 1757 (Zákon občanský zákoník)§ 1856 Obsah smlouvy (Zákon občanský zákoník)