§ 632 občanský zákoník – Pokud zhotovitel neprovede dílo ihned, musí objednateli…
Občanský zákoník · 40/1964 Sb. · účinné od 20. 7. 2009 · Občanské právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 632 občanského zákoníku stanovuje, že pokud zhotovitel neprovede dílo ihned, musí objednateli vydat písemné potvrzení o přijetí objednávky, které musí obsahovat specifikaci díla, jeho rozsah, jakost, cenu a termín dokončení. Pokud si objednáte službu nebo výrobek, který nelze zhotovit okamžitě (např. opravu spotřebiče, ušití oblečení), máte právo na písemné potvrzení o objednávce. (§ 632 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 20. 7. 2009)
Klíčová fakta
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Judikatura: na § 632 odkazuje 16 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 40/1964 Sb.
Nedojde-li ke zhotovení díla na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu díla, a dále jeho rozsah, jakost, cenu za provedení díla a dobu jeho zhotovení.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud si objednáte službu nebo výrobek, který nelze zhotovit okamžitě (např. opravu spotřebiče, ušití oblečení), máte právo na písemné potvrzení o objednávce.
- Toto potvrzení by mělo jasně definovat, co přesně bude zhotoveno (předmět díla), v jakém rozsahu (např. rozsah opravy), v jaké kvalitě (jakost), kolik za to zaplatíte (cena) a do kdy bude dílo hotové (doba zhotovení).
- Pro vás jako objednatele je toto potvrzení důležitým dokladem, který prokazuje existenci a obsah smlouvy o dílo.
Na co si dát pozor
- Vždy si vyžádejte písemné potvrzení, pokud dílo není zhotoveno na počkání, a zkontrolujte, zda obsahuje všechny požadované náležitosti.
- Pokud potvrzení některé z uvedených informací neobsahuje, může to v budoucnu vést k nejasnostem nebo sporům ohledně provedení díla, jeho ceny nebo termínu dodání.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 632
Jak soudy aplikují § 632
Žalobce na základě smlouvy uzavřené ve smyslu § 632 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění do 31. 12. 2013 (§ 3028 zákona č. 89/2012 Sb.; dále jen „obč. zák.“), dodal žalovanému tepelné čerpadlo za cenu 163.350 Kč, kterou odvolací soud shledal přiměřenou (§ 634 odst. 1 obč. zák.). Požadavku žalovaného naopak nevyhověl, neboť se mu nepodařilo prokázat, že žalobci poskytl plnění ve výši jím uplatněného vzájemného návrhu.
… vyřešena a otázky, která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně“, tedy pouze doslovně cituje znění ustanovení § 237 o. s. ř. Žalovaný nastoluje k dovolacímu přezkumu posouzení otázek, „zda pouhé převzetí faktury (podpisem potvrzené převzetí faktury) nahrazuje ve spotřebitelských vztazích písemné ujednání ve smyslu § 632 zákona č. 40/1964 Sb.“, která (jeho slovy) měla být odvolacím soudem řešena rozdílně, a zda jednání právního předchůdce žalobkyně a zástupce žalovaného je za v dovolání popisovaných okolností v souladu s dobrými mravy.
Právo odpovídající věcnému břemeni se tak nepromlčuje, pokud je vykonáváno; jakmile však jeho výkon ustane, počne desetiletá promlčecí doba (§ 109 obč. zák. č. 40/1964 Sb., srov. též § 632 obč. zák. č. 89/1992 Sb. – tento zákoník má též v § 633 odst. 1 zvláštní ustanovení o počátku běhu promlčení pro případ, že osoba zavázaná z věcného břemene jeho výkonu brání) běžet od okamžiku, kdy právo přestalo být vykonáváno.