§ 631 občanský zákoník – Obecná ustanovení
Občanský zákoník · 40/1964 Sb. · účinné od 20. 7. 2009 · Občanské právo
Stručně: Paragraf 631 zákona č. 40/1964 Sb. definuje smlouvu o dílo jako závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo za sjednanou cenu a na vlastní nebezpečí. Závazek zhotovitele: Ten, kdo má dílo provést (zhotovitel), se zavazuje, že dílo skutečně provede. (§ 631 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 20. 7. 2009)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Obecná ustanovení
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Judikatura: na § 631 odkazuje 126 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 40/1964 Sb.
Smlouvou o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla), že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Závazek zhotovitele: Ten, kdo má dílo provést (zhotovitel), se zavazuje, že dílo skutečně provede.
- Sjednaná cena: Za provedení díla náleží zhotoviteli cena, která musí být předem sjednána.
- Na vlastní nebezpečí: Zhotovitel nese riziko spojené s provedením díla, například riziko poškození materiálu nebo prodloužení doby zhotovení, pokud to není způsobeno objednatelem.
- Objednatel: Je to osoba, pro kterou je dílo prováděno a která si dílo objednala.
Na co si dát pozor
- Sjednání ceny: Je důležité, aby cena byla sjednána, jinak by mohly nastat spory ohledně odměny za dílo.
- Nebezpečí provedení díla: Zhotovitel by si měl být vědom rizik spojených s prováděním díla a zohlednit je například v ceně nebo v pojistném krytí.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 631
Jak soudy aplikují § 631
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 9. 2024, č. j. 12 Co 195/2024-1097, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a žalovaným přiznal na náhradě nákladů odvolacího řízení 55 476,08 Kč. Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud po právní stránce dovodil, že žalobkyně a žalovaní uzavřeli smlouvu o dílo (§ 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, dále jen „obč. zák.“), jejímž předmětem byla rekonstrukce stavby žalovaných.
Soud při řešení předběžné otázky úspěchu v předchozím sporu dovodil, že po odstoupení od smlouvy o dílo ve smyslu § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného do 31. 12. 2013 (dále též jen „obč. zák.“), připadala na práce vykonané zhotovitelem i při zohlednění některých nekvalitně provedených prací vykazujících vady částka 740 284,76 Kč. Za situace, kdy žalobkyně zhotoviteli uhradila cenu díla ve výši 1 009 892 Kč, byl by zhotovitel povinen vrátit jí rozdíl, tedy …
Nárok žalobkyně soud prvního stupně posoudil jako nárok na zaplacení ceny za dílo dle § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
Související
§ 170 Obecné ustanovení (Zákon správní řád)§ 25a SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ U (Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o )§ 21 Zpětný a další odkaz (Zákon o mezinárodním právu soukromém)§ 16 (Zákon o dočasné ochraně cizinců)§ 48 Podpůrná platnost ustanovení o aspirantuře (Vyhláška předsedy Československé akademi)