§ 644 občanský zákoník – Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku
Občanský zákoník · 40/1964 Sb. · účinné od 20. 7. 2009 · Občanské právo
Stručně: Paragraf 644 občanského zákoníku stanoví, že při zhotovení věci na zakázku má objednatel právo na zhotovení věci podle své objednávky a povinnost zaplatit za ni cenu. Vzniká závazek, kde jedna strana (zhotovitel) má povinnost vytvořit konkrétní věc dle požadavků druhé strany (objednatele). (§ 644 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 20. 7. 2009)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Judikatura: na § 644 odkazuje 22 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 40/1964 Sb.
Jde-li o zhotovení věci na zakázku, vznikne objednateli právo, aby mu zhotovitel podle jeho objednávky věc zhotovil, a povinnost zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení věci.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Vzniká závazek, kde jedna strana (zhotovitel) má povinnost vytvořit konkrétní věc dle požadavků druhé strany (objednatele).
- Objednatel má právo očekávat, že zhotovená věc bude odpovídat jeho objednávce.
- Objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu za zhotovení věci.
- Tento paragraf definuje základní práva a povinnosti obou stran při zakázkové výrobě.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 644
Jak soudy aplikují § 644
Zjištěný skutkový stav odvolací soud právně posoudil (ve shodě se soudem prvního stupně) tak, že účastníci uzavřeli zvláštní typ smlouvy o dílo - zhotovení věci na zakázku podle § 644 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění do 31. 12. 2013 (dále jen „obč. zák.“). Žalovaný dokončené dílo fakticky převzal dne 31. 3. 2010 tím, že zpřístupnil stavbu společnosti Hartl Haus Czech s. r. o., a umožnil jí, aby započala s pracemi na horní části stavby.
S odkazem na § 3028 odst. 1 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., § 631, § 644 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“) a § 133 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“) vzal po zopakování dokazování za prokázané, že mezi účastníky došlo k uzavření ústní smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo vybudování přípojek.
Podle závěrů znalce hodnota žalovaným provedeného díla činí 165.659,12 Kč. Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně, že účastníci uzavřeli smlouvu o zhotovení věci na zakázku (tj. zvláštní druh smlouvy o dílo) podle § 644 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění do 31. 12. 2013 (§ 3028 zákona č. 89/2012 Sb.; dále jen „obč. zák.“). Žalobkyně v záruční době (§ 646 odst. 3 obč. zák.) vytkla vadu díla, za níž žalovaný zčásti odpovídá (§ 645 odst. 1, 2 obč. zák.), s požadavkem na její bezplatné odstranění (§ 648 odst. 1 obč. zák.). …
Související
§ 644 Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakáz (Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravu)§ 643 Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakáz (Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravu)§ 1 Obecná ustanovení (Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské s)§ 18 Přechodné ustanovení (Zákon o správě informací o stavbě a vyst)§ 6 (Nařízení vlády České socialistické repub)