§ 557 obchodní zákoník – Výsledek činnosti
Obchodní zákoník · 513/1991 Sb. · účinné od 1. 7. 2008 · Obchodní a korporátní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 557 obchodního zákoníku stanoví, že zhotovitel může výsledek díla, které není zhotovením, montáží, údržbou, opravou nebo úpravou věci, poskytnout i jiným osobám než objednateli, pokud to smlouva umožňuje nebo nezakazuje a není to v rozporu se zájmy objednatele. Pokud smlouva výslovně nezakazuje zhotoviteli poskytnout výsledek díla dalším osobám, zhotovitel tak může učinit. (§ 557 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znění účinné od 1. 7. 2008)
Klíčová fakta
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Odkazuje na: § 556
- Judikatura: na § 557 odkazuje 1 soudní rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 513/1991 Sb.
Výsledek činnosti, jež je předmětem díla podle § 556, je zhotovitel oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli, pokud to dovoluje smlouva. Neobsahuje-li smlouva zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud smlouva výslovně nezakazuje zhotoviteli poskytnout výsledek díla dalším osobám, zhotovitel tak může učinit.
- Zhotovitel může poskytnout výsledek díla dalším osobám, pokud to smlouva výslovně dovoluje.
- I když smlouva poskytnutí nezakazuje, zhotovitel nesmí výsledek díla poskytnout dalším osobám, pokud by to bylo v rozporu se zájmy objednatele, a to s ohledem na povahu díla.
Na co si dát pozor
- Objednatel by měl ve smlouvě jasně specifikovat, zda souhlasí s tím, aby zhotovitel poskytl výsledek díla dalším osobám, nebo zda to výslovně zakazuje.
- Zhotovitel by měl posoudit, zda povaha díla nebrání jeho poskytnutí dalším osobám, i když to smlouva výslovně nezakazuje.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 557
Jak soudy aplikují § 557
Za stavu, kdy písemný předávací protokol o předání a převzetí díla nebyl podepsán, tvrdí, že mu nebylo dílo žalobkyní předáno a s ohledem na smluvní ujednání účastníků o konkrétním způsobu předání a převzetí díla nelze ustanovení § 557 obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“) aplikovat.