§ 650 občanský zákoník – Povinnost objednatele převzít zhotovenou věc
Občanský zákoník · 40/1964 Sb. · účinné od 20. 7. 2009 · Občanské právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 650 občanského zákoníku stanovuje povinnost objednatele převzít zhotovenou věc a upravuje důsledky, pokud tak neučiní, včetně možnosti zhotovitele s věcí nakládat po určité době. Objednatel má povinnost převzít zhotovenou věc nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měla být zhotovena, nebo od jejího skutečného zhotovení. (§ 650 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 20. 7. 2009)
Klíčová fakta
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „Objednavatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy věc měla být zhotovena, a byla-li věc zhotovena později, do…“
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „…od uplynutí doby, kdy věc měla být zhotovena, a byla-li věc zhotovena později, do jednoho měsíce od jejího zhotovení“
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla věc zhotovena, může zhotovitel s věcí volně nakládat“
- Judikatura: na § 650 odkazuje 20 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 40/1964 Sb.
(1) Objednavatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy věc měla být zhotovena, a byla-li věc zhotovena později, do jednoho měsíce od jejího zhotovení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit dohodnutý poplatek za uskladnění.
(2) Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla věc zhotovena, může zhotovitel s věcí volně nakládat. Pokud se mu nepodaří věc zpeněžit nebo jiným způsobem s ní účelně naložit, má zhotovitel právo, aby mu objednatel zaplatil cenu zhotovení díla. Objednatel má právo na vrácení ceny za použitý materiál, který dodal na zhotovení věci. V případě zhotovení stavby má zhotovitel vždy právo na zaplacení ceny za zhotovenou stavbu.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Objednatel má povinnost převzít zhotovenou věc nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měla být zhotovena, nebo od jejího skutečného zhotovení.
- Pokud objednatel věc v této lhůtě nepřevezme, musí zaplatit dohodnutý poplatek za uskladnění.
- Po šesti měsících od zhotovení věci může zhotovitel s věcí volně nakládat, a pokud ji neprodá nebo s ní jinak účelně nenaloží, má právo na zaplacení ceny za zhotovení díla od objednatele.
- V případě, že zhotovitel s věcí volně nakládal, má objednatel právo na vrácení ceny za materiál, který dodal na zhotovení věci.
- U zhotovení stavby má zhotovitel vždy právo na zaplacení ceny za zhotovenou stavbu, bez ohledu na to, zda ji objednatel převzal.
Na co si dát pozor
- Objednatel by měl dbát na včasné převzetí zhotovené věci, aby se vyhnul poplatkům za uskladnění a případné ztrátě věci.
- Zhotovitel by měl mít na paměti lhůtu šesti měsíců, po které může s nepřevzatou věcí volně nakládat.
- V případě zhotovení stavby je situace odlišná a zhotovitel má vždy nárok na zaplacení ceny.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 650
Jak soudy aplikují § 650
Odvolací soud při posuzování otázky převzetí díla jako podmínky vzniku nároku na doplacení ceny díla aplikoval závěry judikatury vztahující se k výkladu § 650 zákona č. 40/1964 Sb., ačkoli správně měl vyjít ze závěrů rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 12. března 2002, sp. zn. 29 Odo 11/2001, ze dne 24. května 2007, sp. zn. 32 Odo 400/2006, ze dne 25. února 2009, sp. zn. 32 Cdo 5187/2007, ze dne 22. dubna 2009, sp. zn. 23 Cdo 799/2009, ze dne 13. května 2008, sp. zn. 32 Odo 1531/2006, ze dne 13. listopadu 2008, sp. zn. 32 Odo …
Žalobce sice ohlásil dovolací důvod podle § 214a odst. l o. s. ř. a odvolacímu soudu vytýká, že jeho závěr ohledně předání díla je v rozporu s ustanovením § 650 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz § 3028 zákona č. 89/2012 Sb.), i s judikaturou Nejvyššího soudu (konkrétně s rozsudkem ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 33 Odo 171/2006), jeho námitky však nesměřují primárně proti právnímu posouzení věci, nýbrž vytýkají nesprávnost skutkových zjištění, na nichž je právní posouzení věci založeno.
Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době (§ 633 odst. 1 obč. zák.) a objednavatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy věc měla být zhotovena, a byla-li věc zhotovena později, do jednoho měsíce od jejího zhotovení (§ 650 odst. 1 obč. zák.). Převzetí věci obsahuje jednak povinnost zhotovitele zhotovenou věc předat, jednak povinnost objednatele takovou věc převzít.