§ 2596 občanský zákoník – Věci k provedení díla
Zákon občanský zákoník · 89/2012 Sb. · účinné od 1. 7. 2018 · Občanské právo
Stručně: Paragraf stanoví, že pokud zhotovitel dodá materiál, který se stane součástí díla, má ve vztahu k tomuto materiálu postavení prodávajícího, přičemž se předpokládá, že cena materiálu je již zahrnuta v celkové ceně díla. Pokud zhotovitel použije vlastní materiál (např. cihly, barvu, dřevo) k provedení díla, je považován za prodávajícího tohoto materiálu objednateli. (§ 2596 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 1. 7. 2018)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Věci k provedení díla
- Týká se: prodávající, zhotovitel
- Judikatura: na § 2596 odkazuje 1 soudní rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 89/2012 Sb.
Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud zhotovitel použije vlastní materiál (např. cihly, barvu, dřevo) k provedení díla, je považován za prodávajícího tohoto materiálu objednateli.
- Objednatel tedy kupuje od zhotovitele nejen práci, ale i materiál, který zhotovitel dodal a který se stal součástí hotového díla.
- Cena za tento materiál je obvykle již zahrnuta v celkové ceně, kterou objednatel platí za dílo, a není účtována zvlášť.
Na co si dát pozor
- Zhotovitel má jako prodávající materiálu odpovědnost za vady tohoto materiálu, a to i v případě, že je materiál již součástí díla.
- Pokud by objednatel chtěl mít přesný přehled o ceně materiálu a práce, je vhodné to výslovně ujednat ve smlouvě o dílo.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 2596
Jak soudy aplikují § 2596
Dovodil, že žalovaná měla v souvislosti s ukončením smlouvy právo na zaplacení prací, které pro žalobkyni podle smlouvy provedla, a na úhradu ceny materiálu, který do rekonstrukce investovala (§ 2596 o. z.). Ze znaleckého posudku vypracovaného Ing. Tomášem Moláčkem, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové, se podává, že obvyklá cena práce a materiálu v daném místě a čase včetně souvisejících položek za přesun, odvoz a skladování suti, včetně DPH, za dobu trvání smlouvy činila …
Právní otázky
Související
§ 296 Provedení opatření k nápravě (Zákon stavební zákon)§ 1 (Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí)§ 1 (Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvík)§ 1 (Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po)§ 1 (Vyhláška České národní banky o vydání pa)Vzor: Smlouva o dílo – vzor zdarma