§ 2597 občanský zákoník – Povinnosti objednatele ohledně dodání materiálu
Zákon občanský zákoník · 89/2012 Sb. · účinné od 1. 7. 2018 · Občanské právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf upravuje povinnosti objednatele ohledně dodání materiálu pro provedení díla a důsledky, pokud tak neučiní včas. Pokud se objednatel a zhotovitel dohodnou, že materiál pro dílo dodá objednatel, musí tak učinit v dohodnuté lhůtě, nebo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. (§ 2597 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 1. 7. 2018)
Klíčová fakta
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „…opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy“
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „…věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.“
- Judikatura: na § 2597 odkazuje 6 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 89/2012 Sb.
(1) Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje.
(2) Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud se objednatel a zhotovitel dohodnou, že materiál pro dílo dodá objednatel, musí tak učinit v dohodnuté lhůtě, nebo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
- I když materiál dodá objednatel, cena díla se tím automaticky nesnižuje, pokud není dohodnuto jinak.
- Jestliže objednatel nedodá materiál včas a nereaguje ani na výzvu zhotovitele k dodání v dodatečné lhůtě, může zhotovitel materiál obstarat sám.
- V takovém případě objednatel uhradí zhotoviteli cenu materiálu a veškeré účelně vynaložené náklady na jeho obstarání, a to bez zbytečného odkladu po vyžádání platby zhotovitelem.
Na co si dát pozor
- Objednatel by měl dodržet sjednané termíny pro dodání materiálu, aby předešel prodlevám a dodatečným nákladům.
- Zhotovitel by měl objednatele písemně vyzvat k dodání materiálu a stanovit mu přiměřenou dodatečnou lhůtu, než se rozhodne materiál opatřit sám.
- Zhotovitel má právo na úhradu pouze účelně vynaložených nákladů na obstarání materiálu.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 2597
Jak soudy aplikují § 2597
Obsahem této dohody bylo také to, že práce spojené s uvedením topné soustavy do stavu odpovídajícího technologickým požadavkům v té době již instalovaných kotlů půjdou na vrub zhotovitele a objednatel opatří věci k provedení této části díla (§ 2597 odst. 1 o. z.). Podle takto změněné smlouvy již bylo plněno (§ 582 odst. 2 o. z.), aniž kdo nedostatek formy namítl.
Věci k provedení díla sice může opatřit i objednatel díla (srov. § 2597 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), z celkového kontextu posuzované věci ovšem plyne, že znaky provádění díla práce pracovníků žalobkyně nevykazuje v žádném ohledu.
Soud neopominul, že ve smyslu § 2597 občanského zákoníku může objednatel předat zhotoviteli věc k provedení díla.