§ 653 občanský zákoník – Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
Zákon občanský zákoník · 89/2012 Sb. · účinné od 1. 7. 2018 · Občanské právo
Stručně: Paragraf 653 občanského zákoníku stanoví, že pokud dlužník uzná promlčený dluh, nárok věřitele se obnoví a začne běžet nová promlčecí lhůta. Pokud dlužník uzná již promlčený dluh, nárok věřitele se obnoví. (§ 653 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 1. 7. 2018)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
- Týká se: dlužník
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.“
- Judikatura: na § 653 odkazuje 9 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Právní otázky k tomuto ustanovení: Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty – jak dlouho a od kdy běží?
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 89/2012 Sb.
(1) Bylo-li právo již promlčeno a uznal-li dlužník svůj dluh, nárok se obnoví a počne běžet nová promlčecí lhůta ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.
(2) Bylo-li právo, ačkoli bylo již promlčeno, přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci, použije se odstavec 1 obdobně.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud dlužník uzná již promlčený dluh, nárok věřitele se obnoví.
- Nová promlčecí lhůta začne běžet ode dne uznání dluhu.
- Pokud dlužník v uznání dluhu určí i dobu splnění, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.
- Pokud bylo promlčené právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci, platí stejná pravidla jako u uznání dluhu dlužníkem.
Příklad
Pan Novák dlužil paní Dvořákové peníze, ale dluh se promlčel. Pan Novák se však rozhodl dluh uznat a písemně potvrdil, že dluh zaplatí do konce roku. Tím se nárok paní Dvořákové obnovil a nová promlčecí lhůta začala běžet od uznání dluhu. Protože pan Novák určil dobu splnění, promlčí se dluh za deset let od 31. prosince.
Na co si dát pozor
- Uznání dluhu musí být platné, aby se nárok obnovil.
- Pokud dlužník neurčí dobu splnění, nová promlčecí lhůta se řídí obecnými pravidly promlčení.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 653
Jak soudy aplikují § 653
Odpovědnost zhotovitele za vady je podle odvolacího soudu nutné poměřovat ustanovením § 653 obč. zák. Protože vady střechy byly u zhotovitele vytknuty teprve v roce 2022, tedy více než deset let po předání díla, uplatnili žalobci právo z odpovědnosti za vady díla opožděně, po uplynutí zákonné prekluzivní lhůty.
Podle § 653 o. z. bylo-li právo již promlčeno a uznal-li dlužník svůj dluh, nárok se obnoví a počne běžet nová promlčecí lhůta ode dne, kdy k uznání dluhu došlo.
Podle § 653 odst. 1 obč. zák. zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Právní otázky
Související
§ 2 (Zákon o zrušení obsoletních právních pře)§ 1 (Zákon o zrušení obsoletních právních pře)