§ 646 občanský zákoník – Záruční doba je šest měsíců
Občanský zákoník · 40/1964 Sb. · účinné od 20. 7. 2009 · Občanské právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 646 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, stanovuje délku záruční doby pro zhotovení věci na zakázku, přičemž obecná záruční doba je šest měsíců, s výjimkami pro věci určené k delšímu užívání a pro stavby. Pokud si necháte zhotovit věc na zakázku, máte na ni záruku minimálně šest měsíců, během které zhotovitel odpovídá za vady. (§ 646 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 20. 7. 2009)
Klíčová fakta
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „Záruční doba je šest měsíců.“
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „…aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců“
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé součástky“
- Judikatura: na § 646 odkazuje 9 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 40/1964 Sb.
(1) Záruční doba je šest měsíců.
(2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců; záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé součástky. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s vyznačením záruční doby.
(3) U zhotovení stavby je záruční doba tři roky. Prováděcí předpis může stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však osmnáct měsíců.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud si necháte zhotovit věc na zakázku, máte na ni záruku minimálně šest měsíců, během které zhotovitel odpovídá za vady.
- U některých výrobků, které mají sloužit delší dobu, může být záruční doba delší než šest měsíců, a to i jen na konkrétní součástky.
- Při zhotovení stavby je záruční doba delší, konkrétně tři roky, s možností kratší doby pro některé části stavby, avšak nejméně osmnáct měsíců.
- Zhotovitel je povinen vám vydat záruční list, kde bude uvedena délka záruční doby.
Na co si dát pozor
- Vždy si vyžádejte záruční list a zkontrolujte, zda je na něm vyznačena záruční doba.
- U staveb si ověřte, zda pro konkrétní části stavby neplatí kratší záruční doba, než jsou obecné tři roky.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 646
Jak soudy aplikují § 646
Soud dospěl k závěru, že žalovaná nesplnila povinnosti podle inominátní smlouvy (s prvky smlouvy o dílo a smlouvy o opravě a úpravě věci), kterou s žalobkyní uzavřela, ta ji v záruční době podle § 646 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinný do 31. 12. 2013, dále též jen „obč. zák.“, platně zrušila a má nárok na vrácení peněžitého plnění ve výši 61.000,- Kč. Naopak z důvodu, že implantované čočky nelze bez vážného poškození vidění z očí vyjmout, nelze trvat na požadavku jejich vrácení.
Z uvedeného výkladu je zřejmé, že zhotovitel se nemůže své odpovědnosti za vady díla zprostit námitkou, že nebyly uvedeny v předávacím protokolu, bylo-li v řízení (dopisy žalobců z 3. a 5. 5. 1999) prokázáno, že žalobci tyto vady právnímu předchůdci žalované vytkli v záruční době (§ 646 odst. 3 obč. zák.). Na tom nic nemůže změnit ani okolnost, že tyto vady se případně projevily již v době převzetí díla, podstatné je pouze to, že je žalobci uplatnili v záruční době.
Z takto zjištěného skutkového stavu věci soud prvního stupně dovodil, že účastníci uzavřeli čtyři smlouvy o dílo podle § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „obč. zák.“). Žalobci vytkli včas v osmnáctiměsíční záruční době od převzetí děl jejich vady podle § 646 obč. zák. Protože žalovaný svou povinnost odstranit vytknuté vady bez zbytečného odkladu nesplnil, a to ani ve lhůtě 30 dnů po uplatnění reklamací podle § 19 odst. 3 věty třetí zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v rozhodném znění (dále …