§ 654 občanský zákoník – Záruční doba je tři měsíce
Občanský zákoník · 40/1964 Sb. · účinné od 20. 7. 2009 · Občanské právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 654 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, stanovuje délku záruční doby pro opravy a úpravy věcí, přičemž základní délka je tři měsíce, pokud není sjednáno nebo stanoveno jinak. Standardní záruční doba na provedenou opravu nebo úpravu věci je tři měsíce, pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou na jiné délce nebo pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. (§ 654 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 20. 7. 2009)
Klíčová fakta
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „Záruční doba je tři měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak“
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „…stanoví zvláštní předpisy pro opravu nebo úpravu věci záruční dobu delší než tři měsíce, nebylo-li sjednáno jinak“
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „Záruční doba přesahující tři měsíce se může týkat i jen některé součástky“
- Judikatura: na § 654 odkazuje 10 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 40/1964 Sb.
(1) Záruční doba je tři měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak; u stavebních prací je záruční doba nejméně osmnáct měsíců.
(2) Jestliže účelem opravy nebo úpravy je, aby věc mohla být i nadále po delší dobu užívána, stanoví zvláštní předpisy pro opravu nebo úpravu věci záruční dobu delší než tři měsíce, nebylo-li sjednáno jinak. Záruční doba přesahující tři měsíce se může týkat i jen některé součástky. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s vyznačením záruční doby.
(3) Prohlášením v záručním listě vydaném objednateli může zhotovitel poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí zhotovitel podmínky a rozsah této záruky.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Standardní záruční doba na provedenou opravu nebo úpravu věci je tři měsíce, pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou na jiné délce nebo pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.
- U stavebních prací je záruční doba vždy nejméně osmnáct měsíců.
- Pokud je účelem opravy nebo úpravy delší užívání věci, mohou zvláštní předpisy stanovit delší záruční dobu než tři měsíce, a to i pro jednotlivé součástky.
- Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list, kde je vyznačena délka záruční doby.
Na co si dát pozor
- Zhotovitel může v záručním listě poskytnout záruku delší nebo širší, než je stanoveno zákonem, a v takovém případě musí v záručním listě určit podmínky a rozsah této rozšířené záruky.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 654
Jak soudy aplikují § 654
Na základě zjištěného skutkového stavu věci, poměřuje skutkové okolnosti sporu ustanoveními § 652, § 653, § 654 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“), soud prvního stupně uzavřel, že smlouvu o zpochůznění půdního prostoru uzavřeli účastníci řízení, přičemž za nerozhodnou považoval okolnost, že dílo prováděla firma VCES, a. s. a že se tak dělo „přes společnost ČECHOSLAVIE, spol. s r. o.“ V situaci, kdy žalobci odstoupili od „objednávky“ má …
Uzavřel, že za vadu díla spočívající v křivosti základové desky (dna) odpovídá žalovaný nejen pokud existovala v době předání díla (25. 9. 2002), ale též pokud se vyskytla v zákonné záruční době, která podle § 654 odst. 1 obč. zák. činila 18 měsíců od předání díla.
Má za to, že spotřebitele řádně informoval, neboť vymezení záruční doby odpovědnosti za vady vzniklé při opravě nebo úpravě věci je zakotveno v § 654 občanského zákoníku.