§ 545 obchodní zákoník – Ustanovení o ceně díla, konkrétně § 544, se obdobně…
Obchodní zákoník · 513/1991 Sb. · účinné od 1. 7. 2008 · Obchodní a korporátní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 545 Obchodního zákoníku stanoví, že ustanovení o ceně díla, konkrétně § 544, se obdobně použijí i v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava nebo úprava věci. Pokud je předmětem smlouvy montáž, údržba, oprava nebo úprava věci a vlastnické právo k věci má objednatel, platí pro určení ceny díla stejná pravidla jako pro zhotovení nové věci. (§ 545 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znění účinné od 1. 7. 2008)
Klíčová fakta
- Odkazuje na: § 544
- Judikatura: na § 545 odkazuje 9 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 513/1991 Sb.
Ustanovení § 544 platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava nebo úprava věci.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud je předmětem smlouvy montáž, údržba, oprava nebo úprava věci a vlastnické právo k věci má objednatel, platí pro určení ceny díla stejná pravidla jako pro zhotovení nové věci.
- Jestliže závazek zanikne z důvodu, za který objednatel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli to, o co se obohatil montáží, údržbou, opravou nebo úpravou, pokud věc nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
- Pokud závazek zanikne z důvodů, za něž odpovídá objednatel, může zhotovitel požadovat úhradu ceny věcí, které účelně opatřil a jež se zpracováním staly součástí montované, udržované, opravované nebo upravované věci.
Na co si dát pozor
- Ustanovení se týká pouze situací, kdy vlastnické právo k věci, která je předmětem montáže, údržby, opravy nebo úpravy, náleží objednateli.
- Je důležité rozlišovat, z jakého důvodu závazek zanikl, neboť to má vliv na rozsah nároků zhotovitele na úhradu ceny.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 545
Jak soudy aplikují § 545
Podle ustanovení § 545 obch. zák. ustanovení § 544 obch. zák. platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava nebo úprava věci.
Ustanovení § 545 obch. zák. stanoví, že ustanovení § 544 platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava nebo úprava věci.
Ustanovení § 544 platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava nebo úprava věci (srov. § 545 obch. zák.) V soudním řízení, jehož předmětem je nárok na vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy lze podle § 351 obch. zák. ve spojení s § 544 obch. zák. přiznat pouze vrácení toho, oč peněžité plnění žalobce (nebo peněžitá náhrada za ně) přesahuje peněžité plnění (nebo peněžitou náhradu za ně) poskytnuté mu podle smlouvy žalovaným.