§ 551 obchodní zákoník – Zhotovitel je povinen upozornit objednatele…
Obchodní zákoník · 513/1991 Sb. · účinné od 1. 7. 2008 · Obchodní a korporátní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 551 obchodního zákoníku stanovuje povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost materiálu nebo pokynů, které mu objednatel předal pro provedení díla, a upravuje důsledky, pokud tak zhotovitel učiní nebo neučiní. Pokud zhotovitel zjistí, že materiál od objednatele nebo jeho pokyny jsou nevhodné a brání řádnému provedení díla, musí na to objednatele okamžitě upozornit a přerušit práci. (§ 551 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znění účinné od 1. 7. 2008)
Klíčová fakta
- Týká se: objednatel, zhotovitel
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu…“
- Judikatura: na § 551 odkazuje 73 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 513/1991 Sb.
(1) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
(2) Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v odstavci 1, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
(3) Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud zhotovitel zjistí, že materiál od objednatele nebo jeho pokyny jsou nevhodné a brání řádnému provedení díla, musí na to objednatele okamžitě upozornit a přerušit práci.
- Zhotovitel není odpovědný za vady díla způsobené nevhodným materiálem nebo pokyny, pokud na jejich použití objednatel písemně trval poté, co byl zhotovitelem upozorněn na jejich nevhodnost.
- Pokud zhotovitel objednatele na nevhodnost neupozorní, nese odpovědnost za vady díla, které z toho vzniknou.
Na co si dát pozor
- Zhotovitel musí nevhodnost zjistit s vynaložením odborné péče.
- Upozornění na nevhodnost by mělo být učiněno bez zbytečného odkladu.
- Pokud objednatel trvá na použití nevhodných věcí nebo pokynů, je pro zhotovitele klíčové mít o tom písemné sdělení, aby se vyhnul odpovědnosti.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 551
Jak soudy aplikují § 551
K páté otázce 37. Podle § 551 obch. zák. je zhotovitel povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
První z nich totiž řešilo otázku možnosti vyloučení použití ustanovení § 551 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), aplikací § 265 obch. zák., a druhé se zabývalo otázkou řádného provedení díla a důsledky vyplývajícími z toho, že dodaný materiál má nedostatky bránící řádnému zhotovení díla rovněž za předchozí právní úpravy, tedy jde o otázky, jež se míjí s tím, jak věc po právní stránce posoudily soudy v projednávané věci.
Odmítl-li žalobce přes upozornění žalované nechat vyhotovit projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení, a trval-li na dostavbě gabionové stěny do výše 4 metrů, nenese žalovaná v souladu s § 551 a 561 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), odpovědnost za částečný sesun gabionové stěny.