§ 561 obchodní zákoník – Zhotovitel neodpovídá za vady díla
Obchodní zákoník · 513/1991 Sb. · účinné od 1. 7. 2008 · Obchodní a korporátní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 561 Obchodního zákoníku stanoví, že zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, pokud byly způsobeny materiálem dodaným objednatelem nebo jeho nevhodnými pokyny, a zhotovitel nemohl vady zjistit nebo na ně upozornil a objednatel trval na jejich použití/dodržení. Zhotovitel se může zprostit odpovědnosti za vady, pokud objednatel dodal nevhodný materiál a zhotovitel na to objednatele upozornil, ale objednatel trval na jeho použití. (§ 561 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znění účinné od 1. 7. 2008)
Klíčová fakta
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Judikatura: na § 561 odkazuje 18 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 513/1991 Sb.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Zhotovitel se může zprostit odpovědnosti za vady, pokud objednatel dodal nevhodný materiál a zhotovitel na to objednatele upozornil, ale objednatel trval na jeho použití.
- Zhotovitel není odpovědný za vady, které vznikly kvůli nevhodným pokynům objednatele, pokud na ně zhotovitel upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.
- Pokud zhotovitel nemohl nevhodnost materiálu nebo pokynů zjistit ani při vynaložení odborné péče, rovněž za vady neodpovídá.
- Tento paragraf chrání zhotovitele před odpovědností za vady, které nemohl ovlivnit nebo na které upozornil.
Na co si dát pozor
- Zhotovitel musí být schopen prokázat, že na nevhodnost materiálu nebo pokynů objednatele upozornil, nebo že nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče.
- Objednatel by měl pečlivě zvažovat upozornění zhotovitele na nevhodnost materiálu nebo pokynů, neboť trváním na nich přebírá riziko vzniku vad.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 561
Jak soudy aplikují § 561
Podle § 561 obch. zák. neodpovídá zhotovitel za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval.
Je přesvědčen, že odvolací soud při výkladu § 551 ve spojení s § 561 obch. zák. nerespektoval závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 32 Odo 1103/2006, že citovaná ustanovení neumožňují dovodit, že není potřeba písemného sdělení objednatele, že na svých pokynech trvá.
Vady montáže byly dány činností žalované, aniž by šlo o vady ve smyslu § 561 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, které by byly způsobeny nevhodnými pokyny objednatele či použitím věcí předaných objednatelem ke zpracování; třebaže se vady při předání díla ještě neprojevily, žalované muselo být zřejmé z jejího způsobu provedení, že dílo bude vady vykazovat.