§ 560 obchodní zákoník – Vady díla
Obchodní zákoník · 513/1991 Sb. · účinné od 1. 7. 2008 · Obchodní a korporátní právo
Stručně: Paragraf 560 Obchodního zákoníku definuje, kdy má dílo vady, a stanovuje rozsah odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. Dílo má vady, pokud neodpovídá tomu, co bylo sjednáno ve smlouvě. (§ 560 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znění účinné od 1. 7. 2008)
Klíčová fakta
(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání (§ 554); jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
(3) Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po době uvedené v odstavci 2, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
(4) Spočívá-li dílo ve zhotovení věci, platí obdobně ustanovení § 420 až 422 a § 426.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Dílo má vady, pokud neodpovídá tomu, co bylo sjednáno ve smlouvě.
- Zhotovitel odpovídá za vady, které existují v okamžiku předání díla objednateli, nebo v okamžiku, kdy na objednatele přechází nebezpečí škody.
- Pokud je na dílo poskytnuta záruka za jakost, zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu této záruky.
- Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání, pokud je způsobil porušením svých povinností.
Na co si dát pozor
- Ustanovení o vadách díla se obdobně řídí některými pravidly pro vady zboží (§ 420 až 422 a § 426), pokud jde o zhotovení věci.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 560
Jak soudy aplikují § 560
Pro aplikaci tohoto ustanovení, a tudíž vznik zmíněné odpovědnosti, stačí, že vada díla v době předání či přechodu nebezpečí na věci existuje (obdobně za předchozí právní úpravy – § 560 zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, účinného do 31. 12. 2013, dále jen „obch. zák.“ – srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2010, sp. zn. 32 Cdo 1040/2009).
Podle § 560 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen jako „obch. zák.“), dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
… v něm konkrétně uvedla, proč považuje nutnost věc posoudit dovolacím soudem, zejména ve vztahu k § 537 obch. zákoníku (povinnosti objednatele a zhotovitele), § 538 obch. zákoníku (subdodávky), § 542 odst. 2 a 3 obch. zákoníku (vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody), § 548 (vznik nároku na zaplacení ceny díla), § 560 obch. zákoníku (podmínky odpovědnosti za vady díla) a § 564 obch. zákoníku (nároky z vad díla).