§ 555 obchodní zákoník – Kdy je závazek zhotovitele provést dílo splněn
Obchodní zákoník · 513/1991 Sb. · účinné od 1. 7. 2008 · Obchodní a korporátní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 555 Obchodního zákoníku stanoví, kdy je závazek zhotovitele provést dílo splněn, a to v závislosti na tom, zda smlouva zahrnuje odeslání díla, montáž nebo provedení zkoušek. Pokud zhotovitel nemá dílo odeslat, je jeho povinnost splněna, když objednateli umožní nakládat s řádně provedeným dílem v dohodnutém místě. (§ 555 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znění účinné od 1. 7. 2008)
Klíčová fakta
(1) Nezahrnuje-li smlouva povinnost zhotovitele předmět díla odeslat, splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat s předmětem díla řádně provedeným v místě stanoveném v § 554. Zahrnuje-li závazek zhotovitele provést montáž jím zhotovené, opravené nebo upravené věci, je závazek splněn řádným provedením této montáže.
(2) Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.
(3) Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel včas pozván, nebrání provedení zkoušek. Ustanovení § 553 odst. 3 o opakování zkoušek platí obdobně.
(4) Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami. Není-li objednatel přítomen, podepíše zápis místo něho hodnověrná a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud zhotovitel nemá dílo odeslat, je jeho povinnost splněna, když objednateli umožní nakládat s řádně provedeným dílem v dohodnutém místě.
- Jestliže smlouva vyžaduje montáž, je dílo splněno řádným provedením této montáže.
- Pokud jsou dohodnuty zkoušky, dílo se považuje za dokončené až po jejich úspěšném provedení, přičemž zhotovitel musí objednatele včas pozvat k účasti.
- Výsledek zkoušek musí být zaznamenán v zápisu podepsaném oběma stranami, nebo v případě nepřítomnosti objednatele, hodnověrnou a nestrannou osobou.
Na co si dát pozor
- Zhotovitel musí objednatele včas pozvat k účasti na dohodnutých zkouškách.
- I když se objednatel zkoušek nezúčastní, zkoušky se mohou provést, pokud byl objednatel řádně pozván.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 555
Jak soudy aplikují § 555
Žalobkyně dále namítá, že odvolací soud aplikoval § 555 odst. 1 obch. zák., ačkoliv v nabídce žalobkyně, kterou žalovaná přijala, bylo jasně uvedeno místo dodání v sídle žalobkyně a u zpochybňované doložky EXW poznámka „přepravní služba“.
Dovodil, že provedení díla zahrnovalo i provedení dohodnutých zkoušek (zprovoznění) dle § 555 odst. 2 obch. zák., a to v bodě 3 obchodních podmínek, v němž je vymezen způsob plnění „předáním do provozu, které bude potvrzeno podpisem protokolu“, a v bodě 9, podle kterého „v případě, že nebude možné dílo zprovoznit z důvodů neležících na straně zhotovitele do dvou týdnů po jeho dodávce, je objednatel povinen hradit dílo stejně, jako by bylo splněno“.
Odvolací soud dále uvedl, že skutkové zjištění soudu prvního stupně, že účastníci řádné provedení díla nevázali na provedení dohodnutých zkoušek dle § 555 odst. 2 obch. zák., je správné a podle tohoto ustanovení soud prvního stupně ani zjištěný skutkový stav neposuzoval.