§ 2610 občanský zákoník – Cena za dílo
Zákon občanský zákoník · 89/2012 Sb. · účinné od 1. 7. 2018 · Občanské právo
Stručně: Paragraf 2610 občanského zákoníku stanoví, že právo zhotovitele na zaplacení ceny za dílo vzniká jeho provedením, a pokud je dílo přejímáno po částech, pak vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny díla až poté, co dílo skutečně dokončí. (§ 2610 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 1. 7. 2018)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Cena za dílo
- Judikatura: na § 2610 odkazuje 37 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Právní otázky k tomuto ustanovení: Co znamená „Cena za dílo“ podle zákona?
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 89/2012 Sb.
(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny díla až poté, co dílo skutečně dokončí.
- Pokud je dílo rozděleno na menší, samostatně dokončitelné části, může zhotovitel požadovat platbu za každou takovou část hned po jejím dokončení.
- Tento paragraf určuje okamžik, kdy zhotoviteli vzniká právo na zaplacení, nikoli okamžik splatnosti, který může být sjednán odlišně (např. delší splatnost po provedení díla).
Na co si dát pozor
- Ustanovení o vzniku práva na zaplacení ceny díla se liší od možnosti požadovat zálohy, která je upravena v § 2611 OZ.
- Provedení díla je klíčové pro vznik nároku na cenu, což znamená, že nedokončené dílo obvykle nezakládá právo na zaplacení celé ceny.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 2610
Jak soudy aplikují § 2610
Vystavení řádné konečné faktury bylo sjednáno jako hmotněprávní podmínka vzniku práva na zaplacení ceny díla nad rámec § 2610 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“). Podle soudu prvního stupně společnosti ANDMI s. r. o. právo na zaplacení ceny díla nevzniklo.
Zhotovitel především, není-li ujednáno jinak, tímto splní svůj dluh, zhotoviteli podle § 2610 o. z. vzniká právo na zaplacení ceny díla, objednatel může s dílem nakládat atd. (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2022, sp. zn. 23 Cdo 1001/2021).
Zaplacení ceny díla je vázáno až na jeho provedení (§ 2610 o. z.). Zhotovitel zásadně nese riziko zmaření díla (srov. Bányaiová, A. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo.