§ 2631 občanský zákoník – Dílo s nehmotným výsledkem
Zákon občanský zákoník · 89/2012 Sb. · účinné od 1. 7. 2018 · Občanské právo
Stručně: Paragraf § 2631 občanského zákoníku stanoví, že pokud dílo nespočívá ve zhotovení, údržbě, opravě či úpravě věci, musí zhotovitel postupovat podle smlouvy a s odbornou péčí, aby dosáhl sjednaného výsledku. Tento paragraf se týká takzvaných „nehmotných děl“, což jsou služby, jejichž výsledkem není fyzická věc (např. vypracování studie, softwaru, právní analýzy, marketingové strategie). (§ 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 1. 7. 2018)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Dílo s nehmotným výsledkem
- Týká se: zhotovitel
- Judikatura: na § 2631 odkazují 3 soudní rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Právní otázky k tomuto ustanovení: Co znamená „Dílo s nehmotným výsledkem“ podle zákona?
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 89/2012 Sb.
Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci, postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Tento paragraf se týká takzvaných „nehmotných děl“, což jsou služby, jejichž výsledkem není fyzická věc (např. vypracování studie, softwaru, právní analýzy, marketingové strategie).
- Zhotovitel je povinen dodržet to, co bylo dohodnuto ve smlouvě, a zároveň postupovat s odbornou péčí, což znamená, že musí mít potřebné znalosti a dovednosti pro danou činnost.
- Cílem činnosti zhotovitele je dosáhnout konkrétního výsledku, který byl předem určen ve smlouvě.
Na co si dát pozor
- Je klíčové, aby smlouva jasně definovala, jaký výsledek má být dosažen, a jakým způsobem má zhotovitel postupovat.
- Zhotovitel nese odpovědnost za to, že jeho činnost povede k výsledku, který odpovídá smlouvě a byl proveden s odbornou péčí.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 2631
Jak soudy aplikují § 2631
Rovněž odkaz dovolatelky na § 2631 o. z. není přiléhavý, neboť se nevztahuje na výkony na věcech hmotných.
… uložil zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení 1 167 287 Kč; současně žalované přiznal na náhradu nákladů odvolacího řízení 93 412 Kč. Podle odvolacího soudu účastnice uzavřely dne 30. 6. 2015 nepojmenovanou smlouvu, na kterou lze přiměřeně použít úpravu smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem (§ 1746 odst. 1, 2, § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. z.“). Protože ujednání článku II bodu 2 smlouvy omezuje povinnosti, k nimž se žalovaná zavázala v článku II bodu 1 písm. c/ a d/, na pouhý …
Projektová dokumentace je dílem s nehmotným výsledkem ve smyslu § 2631 o. z., které je trvale zachyceno na hmotném nosiči [srov.
Právní otázky
Související
§ 1a Druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska tříd (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323)§ 7 Účinnost (Vyhláška o formulářových podáních pro da)§ 5 Účinnost (Vyhláška Ministerstva financí o rozpočto)Vzor: Smlouva o dílo – vzor zdarma