§ 652 občanský zákoník – Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci
Občanský zákoník · 40/1964 Sb. · účinné od 20. 7. 2009 · Občanské právo
Stručně: Paragraf 652 občanského zákoníku definuje smlouvu o opravě nebo úpravě věci, kdy zhotovitel provede objednanou činnost a objednatel za ni zaplatí, přičemž specifikuje, co se rozumí opravou a úpravou věci. Pokud si objednáte opravu například rozbitého spotřebiče, vzniká vám právo na provedení této opravy a zhotoviteli právo na zaplacení ceny za ni. (§ 652 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 20. 7. 2009)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Judikatura: na § 652 odkazuje 50 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 40/1964 Sb.
(1) Jde-li o opravu nebo úpravu věci, vznikne objednateli právo, aby mu zhotovitel podle jeho objednávky provedl opravu nebo úpravu věci; zhotoviteli vznikne právo, aby mu objednatel zaplatil cenu za opravu nebo úpravu věci.
(2) Opravou věci je činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení. Úpravou věci je činnost, kterou se zejména mění povrch věci nebo její vlastnosti.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud si objednáte opravu například rozbitého spotřebiče, vzniká vám právo na provedení této opravy a zhotoviteli právo na zaplacení ceny za ni.
- Opravou se rozumí činnost, která má za cíl odstranit vady věci, následky poškození nebo opotřebení, například výměna prasklého displeje telefonu.
- Úpravou věci je činnost, která mění její vlastnosti nebo povrch, například lakování automobilu nebo zkrácení oděvu.
- Tento paragraf zakládá základní práva a povinnosti obou stran při sjednání takové smlouvy.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 652
Jak soudy aplikují § 652
Po právní stránce – ve shodě se soudem prvního stupně – dovodil, že účastníci uzavřeli ústní formou smlouvu o opravě a úpravě věci, podle níž se žalobce (zhotovitel) zavázal odstranit následky poškození vozidla a přelakovat celou karoserii černou metalízou (§ 652 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obč. zák.“). Žalobce, který opravu i úpravu ve sjednaném rozsahu provedl, má právo na přiměřenou cenu (§ 634 odst. 1 obč. zák.). Náklady na opravu a lakování vozidla v posuzované době (březen 2008) v …
Odvolací soud uzavřel, že právní vztah účastníků řízení byl založen smlouvou o úpravě věci podle § 652 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“), neboť podle smlouvy měla být zhotovena kamna se sporákem a s komínem, tedy topné zařízení na pevná paliva jako součást domu č. p. XY v XY, který je od 1. 1. 2014 součástí pozemku parc. č. st. XY (viz § 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Na podkladě těchto zjištění soudy obou stupňů shodně dovodily, že účastníci uzavřeli smlouvu o opravě a úpravě věci podle § 652 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz § 3028 zákona č. 89/2012 Sb.; dále jen „obč. zák.“), která je zvláštním druhem smlouvy o dílo podle § 631 obč. zák. Žalobci, který tvrzené vady díla řádně nereklamoval a neumožnil žalované je odstranit (resp. nesprávným postupem jí znemožnil vady díla odstranit), právo odstoupit od smlouvy nevzniklo a nemůže se proto domáhat vrácení plnění …
Související
§ 651 Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpra (Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravu)§ 652 Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpra (Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravu)§ 2 (Zákon o zrušení obsoletních právních pře)§ 1 (Zákon o zrušení obsoletních právních pře)§ 21 Účinnost (Vyhláška Ministerstva životního prostřed)