§ 539 obchodní zákoník – Věci určené k provedení díla
Obchodní zákoník · 513/1991 Sb. · účinné od 1. 7. 2008 · Obchodní a korporátní právo
Stručně: Paragraf 539 obchodního zákoníku upravuje, kdo má opatřit věci potřebné k provedení díla a v jakém termínu, a co se stane, pokud objednatel tyto věci včas neopatří. Pokud se objednatel zavázal opatřit věci k provedení díla, musí je zhotoviteli předat v dohodnutém termínu, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. (§ 539 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znění účinné od 1. 7. 2008)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Věci určené k provedení díla
- Týká se: objednatel, zhotovitel
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „…k provedení díla, je povinen předat zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy“
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „Objednatel je povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy jej o to zhotovitel požádá.“
- Judikatura: na § 539 odkazuje 13 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 513/1991 Sb.
(1) Věci, které má objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla, je povinen předat zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V pochybnostech se má za to, že o cenu těchto věcí se nesnižuje cena za provedení díla.
(2) Neopatří-li věci objednatel včas, může mu pro to zhotovitel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet objednatele. Objednatel je povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy jej o to zhotovitel požádá.
(3) Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud se objednatel zavázal opatřit věci k provedení díla, musí je zhotoviteli předat v dohodnutém termínu, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
- Jestliže objednatel věci včas nedodá, může mu zhotovitel stanovit dodatečnou lhůtu. Po jejím marném uplynutí může zhotovitel věci opatřit sám na náklady objednatele, který je povinen uhradit jejich cenu a související náklady.
- Pokud smlouva nestanoví jinak, předpokládá se, že cena věcí dodaných objednatelem nesnižuje celkovou cenu díla.
- Věci, které nejsou podle smlouvy povinností objednatele, musí k provedení díla opatřit zhotovitel.
Na co si dát pozor
- Je důležité ve smlouvě o dílo jasně specifikovat, kdo opatřuje jaké věci potřebné k provedení díla a v jakých termínech.
- Zhotovitel by měl objednatele před opatřením věcí na jeho účet předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou lhůtu.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 539
Jak soudy aplikují § 539
Usoudil, že účastníci uzavřeli smlouvu o dílo dle § 536 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zrušeného ke dni 1. 1. 2014 (dále též jen „obch. zák.“), obsahující dohodu o ceně díla dle § 536 odst. 3 obch. zák., o platebních podmínkách a o spoluúčasti objednatele dle § 539 odst. 1 obch. zák. spočívající mj. v zajištění pevného přívodu elektrické energie pro zprovoznění pece.
Žádnou překážku pro splnění povinnosti žalovaného vylučující jeho odpovědnost neshledal; zdůraznil, že za takovou překážku nelze považovat chování proti zásadě poctivého obchodního styku ve smyslu § 265 obch. zák. Odmítl námitku žalovaného, že žalobkyně jednala v rozporu se smlouvou a s § 539 odst. 2 obch. zák., když si potřebné podklady začala shánět sama a žalovaného nevyzvala k jejich předložení a k předání staveniště.
Přípustnost dovolání nezakládá ani námitka dovolatelky, že „odvolací soud neaplikoval ustanovení § 539 obchodního zákoníku“ spojená s její citací tohoto ustanovení a „odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1387/2005“.
Související
§ 135 (Zákon o zaměstnanosti)§ 2096 (Zákon občanský zákoník)§ 46f Opravy základu daně v případě nedobytné pohle (Zákon o dani z přidané hodnoty)§ 12 Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti k řízen (Vyhláška federálního ministerstva vnitra)§ 2 Vzory služebních stejnokrojů (Vyhláška, kterou se stanoví vnější označ)