§ 548 obchodní zákoník – Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době…
Obchodní zákoník · 513/1991 Sb. · účinné od 1. 7. 2008 · Obchodní a korporátní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 548 Obchodního zákoníku stanoví, kdy má zhotovitel nárok na zaplacení ceny za dílo a jak se postupuje v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy kvůli prodlení objednatele. Splnění díla jako podmínka pro platbu: Zhotovitel má obvykle nárok na zaplacení ceny za dílo až poté, co dílo provede, pokud smlouva nebo zákon nestanoví jinak. (§ 548 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znění účinné od 1. 7. 2008)
Klíčová fakta
- Týká se: zhotovitel, objednatel
- Odkazuje na: § 374
- Judikatura: na § 548 odkazuje 261 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 513/1991 Sb.
(1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo tohoto zákona nevyplývá něco jiného, vzniká nárok na cenu provedením díla.
(2) Odstoupil-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost (§ 374), náleží zhotoviteli cena, na kterou má nárok na základě smlouvy. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Splnění díla jako podmínka pro platbu: Zhotovitel má obvykle nárok na zaplacení ceny za dílo až poté, co dílo provede, pokud smlouva nebo zákon nestanoví jinak.
- Odstoupení zhotovitele kvůli prodlení objednatele: Pokud objednatel neplní své povinnosti a zhotovitel proto odstoupí od smlouvy, má zhotovitel stále nárok na smluvní cenu.
- Snížení ceny při odstoupení: V případě odstoupení zhotovitele kvůli prodlení objednatele se od smluvní ceny odečte to, co zhotovitel ušetřil tím, že dílo nedokončil v plném rozsahu.
Na co si dát pozor
- Smluvní ujednání o platbě: Strany si mohou ve smlouvě sjednat jinou dobu splatnosti ceny, například platbu záloh nebo platbu po částech.
- Okolnosti vylučující odpovědnost: Nárok zhotovitele na cenu při odstoupení pro prodlení objednatele nevzniká, pokud prodlení objednatele bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (§ 374).
- Prokázání úspor: Zhotovitel bude muset být schopen prokázat, jaké náklady ušetřil tím, že dílo nedokončil, aby se tyto úspory mohly odečíst od smluvní ceny.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 548
Jak soudy aplikují § 548
Odvolací soud - odvolávaje se na § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) - uzavřel, že si smluvní strany upravily právo na zaplacení ceny díla odchylně od § 548 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), neboť jeho vznik nebyl vázán na provedení celého díla, ale na vystavování faktur zhotovitelem podle odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek ve zjišťovacím protokolu (čl.
Závěrem odvolacímu soudu vytýká, že nevzal v potaz veškeré vady díla, resp. že jejich hodnotu neodečetl od vypořádací částky ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), čímž se odchýlil od rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3397/2007 a ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. 32 Cdo 1630/2018.
Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2003, sp. zn. 32 Odo 631/2002, určení doby vzniku nároku zhotovitele a povinnosti objednatele k úhradě ceny díla svěřuje ustanovení § 548 odst. 1 obchodního zákoníku v prvé řadě smlouvě.