§ 2604 občanský zákoník – Provedení díla
Zákon občanský zákoník · 89/2012 Sb. · účinné od 1. 7. 2018 · Občanské právo
Stručně: OZ § 2604 stanoví, že dílo je považováno za provedené tehdy, když je dokončeno a zároveň předáno objednateli. Provedení díla vyžaduje splnění dvou podmínek: dokončení a předání. (§ 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění účinné od 1. 7. 2018)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Provedení díla
- Judikatura: na § 2604 odkazuje 38 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Právní otázky k tomuto ustanovení: Co znamená „Provedení díla“ podle zákona?
- Účinnost: znění účinné nejméně od
- Zdroj: e-Sbírka, 89/2012 Sb.
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Provedení díla vyžaduje splnění dvou podmínek: dokončení a předání.
- Dokud není dílo dokončeno a předáno, není z právního hlediska považováno za provedené.
- Okamžik provedení díla je důležitý například pro posouzení splnění závazku zhotovitele.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 2604
Jak soudy aplikují § 2604
… postupu žalované, jež v důsledku okolností přistoupila k opravě díla z vlastní iniciativy, sluší se připomenout, že soudy zde založily svá rozhodnutí o nedůvodnosti žalobcova nároku ve vztahu ke smlouvám č. 5 a č. 6 zejména na tom, že nepředal-li objednatelce dokončené dílo, nemá ve smyslu § 2610 o. z. ve spojení s § 2604 o. z. a § 2607 o. z. nárok na zbývající část jeho ceny.
V článku VIII smlouvy se smluvní strany odchýlily od dispozitivní úpravy podmínek pro vznik nároku na cenu díla uvedených v § 2610 a § 2604 o. z., zhotovitelka tak nebyla oprávněna vystavit fakturu a objednatelka nebyla povinna plnit na cenu díla, pokud nebyly splněny obě sjednané podmínky (dodáno celé zboží a zároveň dodána kompletní dokumentace v německém jazyce).
Nutno konstatovat, že dle § 2604 o. z. je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno.
Návody
Právní otázky
Související
§ 296 Provedení opatření k nápravě (Zákon stavební zákon)§ 1 (Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí)§ 1 (Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvík)§ 1 (Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po)§ 1 (Vyhláška České národní banky o vydání pa)Vzor: Smlouva o dílo – vzor zdarma